建设工程纠纷 法律问答
1266
万
解答量
2730
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
费用和工期索赔适用的情形有哪些[律师回复] 在建设工程合同里，费用和工期索赔是常碰到的事儿。咱们先来看看费用索赔的适用情形。 要是发包人没按照合同规定提供施工条件，像没按时交场地、给图纸，让承包人多花了钱，承包人就有权利索赔。还有，如果发包人提出工程变更，不管是设计变了还是施工范围变了，新产生的费用承包人也能去要。另外，虽说不可抗力造成的损失一般是双方各自担着，但要是发包人让承包人抢险，这时候产生的费用，承包人可以找发包人要。再有就是物价波动，要是超过了合同约定的范围，材料、设备价格涨了，让承包人成本增加，也能索赔费用。 再说说工期索赔。要是发包人没按合同给工程进度款，影响了施工进度，承包人能索赔工期。不可抗力事件，像自然灾害、社会突发事件这些，导致工程干不了，工期可以往后顺延。还有非承包人造成的第三方因素，比如周边居民不让施工，或者政府政策有调整，让工程延误了，也能索赔工期。 承包人索赔的时候，得按照合同规定的程序和时间来，还得有足够的证据，证明索赔的事儿合理，索赔的金额、工期也合理。建议承包人在施工过程中，留意收集各类相关证据，随时关注合同约定的时间节点，避免因自身疏忽，让索赔的权利受损。律图山东
5解答 3.7w浏览 -
建筑工程案件的管辖具体是什么样[律师回复] 建筑工程案件的管辖主要分为级别管辖和地域管辖。 级别管辖是根据案件标的额、影响范围等来确定的。通常，基层法院负责管辖本辖区内的第一审案件。中级法院则管辖重大涉外案件，以及在本辖区有重大影响的案件等。高级法院管辖的是在本辖区有重大影响的第一审民事案件。而最高法院管辖的是在全国有重大影响的案件，还有它认为应当由自己审理的案件。 地域管辖方面，按照民事诉讼法的规定，建设工程施工合同纠纷要按照不动产纠纷来确定管辖，也就是由不动产所在地的人民法院专属管辖。这是因为建设工程属于不动产，相关纠纷常常涉及不动产的认定、使用和收益等问题。由不动产所在地的法院管辖，方便法院进行现场勘查、调查取证等工作，也有利于案件的执行。 在实际司法过程中，当事人不能通过协议的方式排除专属管辖。要是当事人在合同里约定的管辖法院不符合专属管辖的规定，那这个约定是无效的，应该按照不动产纠纷专属管辖的规则来确定管辖法院。所以，大家在处理建筑工程案件时，一定要清楚这两种管辖的规定，避免因管辖问题影响案件的处理。律图法律顾问...
5解答 3.1w浏览 -
竣工结算结束后多久支付工程款[律师回复] 竣工结算结束后，工程款什么时候支付是很多承包方关心的问题。其实，这事主要看合同里是咋说的。要是建设工程施工合同明确约定了付款时间，那发包方就得按照约定支付工程款，可不能耍赖。 要是合同没约定，或者约定得模模糊糊的，那就按法律规定来。如果工程已经交付使用了，交付那天就是该付款的日子；要是工程还没交付，提交竣工结算文件的时间就是应付款时间；要是工程没交付，工程款也没结算，那当事人去法院起诉的那天就是应付款时间。 要是发包方没按照时间支付工程款，那就属于违约。承包方有权利让发包方承担违约的责任，像支付逾期利息这种。逾期利息怎么算呢，有约定就按约定来，要是没约定，就按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率来算。 总结一下，竣工结算后工程款的支付时间，先看合同约定，要是合同没说清楚，就按法律规定来确定。承包方得留意付款时间，要是发包方逾期不付，承包方可以先和对方协商，也能找第三方调解，还可以通过仲裁或者去法院起诉来维权。律图山东
5解答 3w浏览
-
中标后如果不想做了该怎么办[律师回复] 结论先说：中标之后轻易放弃属于违约，可能面临投标保证金被没收、赔偿招标人损失，甚至被列入不良行为记录、在一定期限内被禁止参加投标。能不能撤要分阶段：在开标后、中标通知书发出之前，你还可以放弃，但可能要承担缔约过失责任，招标人可没收保证金；一旦中标通知书发出，按照招投标相关规则，招标人和中标人之间合同成立，此时反悔就是违约。建议做法：第一，先把招标文件里关于弃标、违约的条款逐条看清楚，心里有数；第二，如果确实因为资质不符、报价出现重大失误等客观原因想退出，尽早书面和招标人沟通协商，争取解除合同或把损失降到最低，千万不要直接失联；第三，如果已经签了合同，单方不履行就要赔违约金，金额大的建议带齐材料找专业律师评估后再动作。贾凤强律师
2解答 3.3w浏览 -
能不能签订三方协议让别的公司收工程款[律师回复] 可以签三方协议让其他公司代收工程款，但要留意相关法律风险和事项。按照《民法典》，合同当事人协商一致能变更合同履行方式。签三方协议让第三方公司代收工程款，属于当事人意思自治。只要协议内容不违反法律法规强制规定、不违背公序良俗，协议就合法有效。 签三方协议时，得明确各方权利义务。要写明委托代收的具体金额、范围、期限，以及代收行为产生的法律后果由谁承担。收款公司收到款项后要正确处理，万一出现截留、挪用等情况，委托方可以依据协议追究其责任。另外，要留好协议文本、付款凭证等相关证据，方便应对可能出现的纠纷。 这种操作可能会有税务问题。付款方要取得合法有效的发票，收款公司代收可能影响发票开具等税务处理。所以，要依照税法规定操作，避免税务风险。律图山东
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
若对方不拿出一份合同应该怎么做若对方不拿出一份合同，可先友好沟通，明确要求对方提供合同，并说明合同的重要性。若沟通无果，可收集双方交易往来的聊天记录、邮件、付款凭证等证据，必要时可咨询专业法律人士，通过法律途径维护自身权益。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
若租赁合同未约定租赁期限要怎么办若租赁合同未约定租赁期限，该合同属于不定期租赁。当事人可随时解除合同，但应在合理期限前通知对方。不过，若租赁房屋用于居住，承租人继续使用且出租人无异议，原租赁合同继续有效。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
口头协议不成立该如何处理当口头协议不成立时，若能证明一方存在过错并导致对方受损，受损方可要求过错方承担赔偿责任。若双方均无过错，因协议不成立产生的费用等损失，由双方根据公平原则合理分担。此外，当事人可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决相关纠纷。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
138****3211
159****9444
188****3384
