建设工程纠纷 法律问答
1267
万
解答量
1466
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
费用和工期索赔适用的情形有哪些[律师回复] 在建设工程合同里，费用和工期索赔是常碰到的事儿。咱们先来看看费用索赔的适用情形。 要是发包人没按照合同规定提供施工条件，像没按时交场地、给图纸，让承包人多花了钱，承包人就有权利索赔。还有，如果发包人提出工程变更，不管是设计变了还是施工范围变了，新产生的费用承包人也能去要。另外，虽说不可抗力造成的损失一般是双方各自担着，但要是发包人让承包人抢险，这时候产生的费用，承包人可以找发包人要。再有就是物价波动，要是超过了合同约定的范围，材料、设备价格涨了，让承包人成本增加，也能索赔费用。 再说说工期索赔。要是发包人没按合同给工程进度款，影响了施工进度，承包人能索赔工期。不可抗力事件，像自然灾害、社会突发事件这些，导致工程干不了，工期可以往后顺延。还有非承包人造成的第三方因素，比如周边居民不让施工，或者政府政策有调整，让工程延误了，也能索赔工期。 承包人索赔的时候，得按照合同规定的程序和时间来，还得有足够的证据，证明索赔的事儿合理，索赔的金额、工期也合理。建议承包人在施工过程中，留意收集各类相关证据，随时关注合同约定的时间节点，避免因自身疏忽，让索赔的权利受损。律图山东
5解答 3.7w浏览 -
建筑工程案件的管辖具体是什么样[律师回复] 建筑工程案件的管辖主要分为级别管辖和地域管辖。 级别管辖是根据案件标的额、影响范围等来确定的。通常，基层法院负责管辖本辖区内的第一审案件。中级法院则管辖重大涉外案件，以及在本辖区有重大影响的案件等。高级法院管辖的是在本辖区有重大影响的第一审民事案件。而最高法院管辖的是在全国有重大影响的案件，还有它认为应当由自己审理的案件。 地域管辖方面，按照民事诉讼法的规定，建设工程施工合同纠纷要按照不动产纠纷来确定管辖，也就是由不动产所在地的人民法院专属管辖。这是因为建设工程属于不动产，相关纠纷常常涉及不动产的认定、使用和收益等问题。由不动产所在地的法院管辖，方便法院进行现场勘查、调查取证等工作，也有利于案件的执行。 在实际司法过程中，当事人不能通过协议的方式排除专属管辖。要是当事人在合同里约定的管辖法院不符合专属管辖的规定，那这个约定是无效的，应该按照不动产纠纷专属管辖的规则来确定管辖法院。所以，大家在处理建筑工程案件时，一定要清楚这两种管辖的规定，避免因管辖问题影响案件的处理。律图法律顾问...
5解答 3.1w浏览 -
竣工结算结束后多久支付工程款[律师回复] 竣工结算结束后，工程款什么时候支付是很多承包方关心的问题。其实，这事主要看合同里是咋说的。要是建设工程施工合同明确约定了付款时间，那发包方就得按照约定支付工程款，可不能耍赖。 要是合同没约定，或者约定得模模糊糊的，那就按法律规定来。如果工程已经交付使用了，交付那天就是该付款的日子；要是工程还没交付，提交竣工结算文件的时间就是应付款时间；要是工程没交付，工程款也没结算，那当事人去法院起诉的那天就是应付款时间。 要是发包方没按照时间支付工程款，那就属于违约。承包方有权利让发包方承担违约的责任，像支付逾期利息这种。逾期利息怎么算呢，有约定就按约定来，要是没约定，就按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率来算。 总结一下，竣工结算后工程款的支付时间，先看合同约定，要是合同没说清楚，就按法律规定来确定。承包方得留意付款时间，要是发包方逾期不付，承包方可以先和对方协商，也能找第三方调解，还可以通过仲裁或者去法院起诉来维权。律图山东
5解答 3w浏览
-
能不能签订三方协议让别的公司收工程款[律师回复] 可以签三方协议让其他公司代收工程款，但要留意相关法律风险和事项。按照《民法典》，合同当事人协商一致能变更合同履行方式。签三方协议让第三方公司代收工程款，属于当事人意思自治。只要协议内容不违反法律法规强制规定、不违背公序良俗，协议就合法有效。 签三方协议时，得明确各方权利义务。要写明委托代收的具体金额、范围、期限，以及代收行为产生的法律后果由谁承担。收款公司收到款项后要正确处理，万一出现截留、挪用等情况，委托方可以依据协议追究其责任。另外，要留好协议文本、付款凭证等相关证据，方便应对可能出现的纠纷。 这种操作可能会有税务问题。付款方要取得合法有效的发票，收款公司代收可能影响发票开具等税务处理。所以，要依照税法规定操作，避免税务风险。律图山东
5解答 4.7w浏览
-
包工头工程款被拖欠该怎么解决[律师回复] 包工头要是遇到工程款被拖欠的情况，有几种解决办法。首先推荐的是协商解决。包工头可以找发包方，好好谈一谈工程款支付的事儿，把自己想要拿到钱的想法清楚地表达出来，争取和对方达成一个还款计划。这种办法成本不高，效率还挺高，也能维持和发包方的合作关系。 要是协商没成功，那可以向相关部门投诉。比如向当地的建设行政主管部门反映情况，这个部门有权力对发包方进行调查和催促，推动问题的解决。 还有一种办法是申请仲裁，但这得看双方签的合同里有没有约定仲裁条款。要是有，包工头就可以向约定的仲裁机构提交仲裁申请。仲裁有个好处，就是结果出来就定了，能比较快地解决纠纷。 诉讼也是很重要的途径。包工头得先准备好合同、工程验收单、结算单这些相关证据，然后去有管辖权的法院起诉。法院会根据事实和法律作出判决，如果发包方不按照判决还钱，还可以申请强制执行。 另外，根据《民法典》的规定，建设工程的价款在工程折价或拍卖的价款里有优先受偿的权利。包工头在符合条件的时候，就可以主张这个权利，保障自己能拿到钱。本地专业咨询...
5解答 4.3w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
159****9023
139****5819
