建设工程纠纷 法律问答
1287
万
解答量
2772
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
企业拖欠施工供应费该如何解决[律师回复] 遇到企业拖欠施工款或是物资采购类的欠款，不用一上来就直接走复杂的法律程序，优先先和对方坐下来谈，商量出双方都能接受的分期还款计划。谈的同时一定要发正式的书面催款函，不管是用EMS寄还是用已经留痕的工作邮箱发送，都要把送达的凭证留存好，催款函里写清楚要求对方付款的最后期限，还有逾期之后要承担的责任，这么做还能直接中断三年的诉讼时效，避免因为拖得太久错过维权时间。 要是协商之后对方还是拖着不付钱，就可以直接走民事诉讼流程，要是当初签的合同里写了明确的仲裁条款，那就得按约定去对应的仲裁机构申请仲裁。去申请的时候要把手里的施工合同、供货签收单、双方签字的结算凭证、日常的对账记录，还有之前所有和催款相关的聊天、邮件记录都整理好，这些材料要能完整证明对方欠了钱，以及具体的欠款金额。 在起诉或者申请仲裁的同时，就可以同步申请财产保全，要求法院直接冻结对方名下对应金额的银行账户，或者查封同等价值的不动产、设备等财产，避免对方在诉讼期间偷偷转移资产，最后赢了官司也拿不到钱。 如果是建设工程类的施工欠款，按照民法典的相关规定，承包人还可以就这个工程折价或者拍卖之后的价款申请优先受偿，这个权利要记得在对方应该付款的当天起算一年内行使，错过时间就没法再主张这个优先权利了。 等拿到胜诉的生效文书之后，对方要是还拖着不肯履行付款义务，就直接向法院申请强制执行，法院可以直接划扣对方被冻结的账户资金，还能把拒不执行的企业纳入失信被执行人名单，限制它的法定代表人高消费。 如果欠款里涉及大量农民工工资，可以直接向当地住建部门或者劳动监察部门投诉，这类款项有专项处置的通道，处理效率会更高。本地法律顾问...
5解答 3.7w浏览 -
先施工后招标要承担何种法律后果[律师回复] 先施工后招标是违规行为，违反《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，会带来多种严重后果。 行政责任方面，单位会被责令限期改正，还可能被处项目合同金额千分之五到千分之十的罚款。如果项目用了国有资金，可能会暂停项目执行或资金拨付。单位直接负责的主管和其他责任人会被依法处分。招标代理机构违规的，处五万元到二十五万元罚款，有违法所得的没收，情节严重的，会被暂停甚至取消代理资格。 民事责任上，先施工后招标签订的合同可能无效。合同无效后，取得的财产要返还，不能返还或没必要返还的，要折价补偿。有过错的一方要赔偿对方损失，双方都有错就各自担责。 刑事责任角度，如果情节严重，涉及串通投标罪等罪名，相关责任人会被依法追究刑事责任，可能会被判处拘役、有期徒刑，还会被判处罚金。 所以，参与招标项目时，一定要严格按法律规定的程序，先招标再施工，避免不必要的麻烦和损失。若遇到复杂问题，可以咨询专业法律人士。律图平台咨询...
5解答 3.9w浏览
-
工程合同的违约金要怎样来确定[律师回复] 工程合同里违约金怎么确定，这可是有门道的，咱从法律角度好好说说。按照《中华人民共和国民法典》，签工程合同时，双方能在合同里商量好，要是一方违约，该给多少违约金，或者约定个计算因违约造成损失赔偿额的办法。 要是合同里直接定了违约金具体数目，那得是双方公平、自愿且协商一致的结果。要是到时候实际损失比约定的违约金多，受损失方可以找法院或者仲裁机构，让他们帮忙把违约金调高；要是约定的违约金比实际损失多太多，违约方也能请求法院或者仲裁机构适当降低。一般来说，超过实际损失百分之三十就算“过分高于”。 要是合同没写具体违约金数额，只约定了损失赔偿额的计算办法，那就得结合工程实际情况来确定损失咋算。工程合同的损失有直接的，也有间接的，像工期耽误了产生的窝工费、设备超期租赁费等。计算这些损失，得有相关证据才行，不然说了也不算。 确定违约金的时候，工程本身的特点、合同履行情况、双方谁的过错大等因素都得考虑进去。要是有一方觉得违约金太高或者太低，想调整，就得拿出证据，证明实际情况到底咋样。简单来说，工程合同违约金，主要是为了弥补损失，同时也得让违约方受到点惩罚。 给大家提个实用建议，签工程合同的时候，仔细商量违约金的事儿，把可能出现的情况都考虑到。履行合同过程中，注意保留好各种证据，万一真有违约情况，也能更好地维护自己的权益。平台优选咨询...
5解答 4.7w浏览
-
工程延期后处罚的标准是什么[律师回复] 工程延期处罚这事有门道，咱们得从合同和法律两方面来说。在合同里，发包人和承包人一般会把工程延期的违约责任写清楚。常见的处罚就是逾期违约金，算法多种多样。比如有的是每天按合同总金额的一定比例给钱，就好像合同总价是100万，约定每天罚千分之一，那延期一天就得交1000块。还有的是根据延期天数分阶段递增计算，延期时间越长，罚得越狠。 要是因为承包人工程延期，给发包人带来了实际损失，像多花了管理费用，或者对第三方违约赔了钱，发包人是可以找承包人要赔偿的。不过，发包人得拿出证据，证明这些损失和工程延期有关系，而且得说清楚具体损失了多少。 从法律层面看，《民法典》规定了，要是有人不履行合同义务，或者没按约定履行，那得承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。要是合同里对工程延期处罚没说清楚或者根本没约定，发包人也能根据实际损失索赔，但得讲公平、守信用。 另外，如果承包人能证明工程延期是因为不可抗力，像地震、洪水这些没法控制的情况，或者是发包人自己的问题，比如没按时给施工场地、没及时付工程进度款，那承包人可以部分或者全部不用担责。 给大家提个建议：签合同的时候，双方一定要把工程延期的处罚条款写详细。发包人在承包人延期时，要及时收集损失证据。承包人要是遇到可免责的情况，也要保留好相关证据，别吃了哑巴亏。本地优选咨询...
5解答 3.1w浏览
-
工程验收程序不符要求该由谁负责[律师回复] 工程验收程序不符合要求时，责任主体要依据实际情况来判断。 建设单位要是没按规定组织验收程序，像没在约定时间召集相关单位验收、没提供完整的验收资料等，那建设单位得承担主要责任。毕竟在整个工程建设里，建设单位处于主导位置，有义务组织好工程验收流程，准备好相关资料。按照《建设工程质量管理条例》，建设单位没组织竣工验收就擅自交付使用，会被责令改正，还得按工程合同价款的一定比例交罚款。 施工单位如果在工程中不配合验收程序，比如不及时提供施工资料、不按要求整改质量问题等，也得负一定责任。施工单位有义务保证工程达到验收标准，并且配合建设单位和相关部门完成验收。要是因为施工单位的原因，导致验收程序延误或者不符合要求，施工单位可能要承担违约责任，还要支付相应的整改费用。 另外，监理单位要是没履行好监督职责，对验收程序把关不严格，像没严格审核施工单位提交的资料、没监督建设单位组织的验收是否合规等，也得承担相应责任。监理单位有法定的监督职能，要对工程建设全过程包括验收程序进行监督，失职了肯定要担责。平台专业咨询...
5解答 4.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
打架伤残鉴定下来了下一步怎么办打架伤残鉴定下来后，若鉴定为轻微伤，受害者可要求侵权方承担民事赔偿责任，双方能协商赔偿，若协商无果可向法院起诉；若鉴定为轻伤及以上，侵权方涉嫌故意伤害罪，除承担刑事责任外，受害者依然可通过协商或刑事附带民事诉讼要求其进行民事赔偿。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
不给我做伤残鉴定还要追留我怎么办当遇到不给做伤残鉴定还被拘留的情况，可先冷静了解拘留依据是否合法。若不合法，可向上级公安机关申诉；若合法，可在拘留期间通过律师等渠道收集相关资料，待合适时机再申请伤残鉴定，以维护自身合法权益。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
相互殴打致伤的结果能否构成轻伤相互殴打致伤的结果有可能构成轻伤。这取决于具体损伤情况，需依据相关人体损伤鉴定标准来判断，如使人肢体或者容貌损害，听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍等情形，经专业鉴定符合标准则可认定为轻伤。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
182****9717
159****5028
186****4211
