建设工程纠纷 法律问答
1254
万
解答量
1453
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
何种状况会造成工程款延迟发放[律师回复] 1、导致工程款延迟发放的情况多种多样，下面来详细说说主要的几类。 从建设方这边讲，资金不足是很常见的一个因素。建设方也许自身财务状况不太好，比如说融资有困难，资金周转也不顺畅，因此没办法按照合同约定的时间支付工程款。也有可能建设方是故意拖欠，为了能多用一段时间资金或者出于其他目的，就故意不按时支付款项。还有建设方内部审批的流程太复杂了，使得付款流程很慢，进而影响了工程款的发放。 2、工程自身的问题也会造成工程款延迟。要是工程质量不符合标准，建设方可能会以此为理由暂时扣留工程款，要求施工方进行整改，等质量达到要求之后再支付。工程变更也是个干扰因素，施工时出现设计变更、工程量增加等状况，双方可能在变更部分的费用以及支付时间等方面没达成共识，所以就延误了工程款的发放。 3、外部环境也会带来影响。像自然灾害、政策法规改变这类不可抗力事件，可能会影响建设方的资金规划和工程进度，从而造成工程款延迟支付。市场波动也会产生作用，例如建筑材料价格大幅上涨，建设方可能因为成本提高出现资金紧张，进而延迟支付工程款。本地法律顾问...
5解答 3w浏览 -
欠工程款5年了还能起诉吗[律师回复] 工程款被拖欠了5年，还能起诉吗？答案是能。按照《中华人民共和国民法典》，一般情况下，向法院请求保护民事权利的诉讼时效是3年，从权利人知道或应当知道权利受损以及义务人之日起算。若从应付工程款那天起算已经过了5年，那就超出了3年的诉讼时效。 不过，超出诉讼时效不代表不能起诉，只要符合起诉条件，法院仍会受理。起诉条件包括原告与本案有直接利害关系，有明确被告，有具体诉讼请求、事实和理由，且案件属于法院受理民事诉讼的范围和受诉法院管辖。 但在诉讼中，如果被告以诉讼时效已过进行抗辩，法院审查后发现没有诉讼时效中止、中断的情况，就会驳回原告的诉讼请求。可要是存在中止、中断情形，比如债权人在诉讼时效内通过书面函件、短信、微信等向债务人主张过权利，或者债务人承诺过还款，诉讼时效就会重新计算。 所以，工程款被拖欠5年，别急着起诉，先全面梳理手头的证据，看看是否存在诉讼时效中止、中断的情况，再做是否起诉的决定。本地专业咨询...
5解答 4.9w浏览
-
村里拖欠工程款应采取什么办法[律师回复] 要是村里拖欠工程款，有这么几种解决办法。 最开始可以试试协商解决。你直接和村里负责的人沟通，把你希望支付工程款的想法清楚地告诉他们，同时了解一下拖欠的原因，看能不能和他们达成还款协议，确定好还款的时间和方式。这种办法成本低，还能维持和村里的良好关系。 要是协商没有效果，就可以向相关政府部门反映情况。像乡镇政府、农业农村部门这些，它们有权力对村里的事务进行监督和协调，能让村里重视起来，把拖欠工程款的问题解决掉。 如果前面这些办法都行不通，那就只能用法律手段了。你得先搜集好充分的证据，像工程合同、施工记录、验收报告、结算单这些，用来证明工程已经完成，以及应该支付的工程款数额。然后到有管辖权的人民法院去起诉，让法院判决村里支付拖欠的工程款。要是你担心村里会转移财产，可以在诉讼前或者诉讼过程中申请财产保全。等拿到胜诉判决后，如果村里还是不还钱，你就向法院申请强制执行，法院会查询、冻结、划拨村里的财产，帮你把钱要回来。律图专业咨询...
5解答 4.8w浏览
-
工程没竣工验收合格能否主张工程款[律师回复] 工程没竣工验收合格，承包人能不能要到工程款，得看具体情况。 要是工程验收不合格，修复后还是不合格，那承包人找法院要工程款，法院不会支持。毕竟工程质量不达标，发包人签合同的目的没实现，确实不该掏钱。 不过，如果工程还没验收，发包人就自己用了，之后又以使用部分质量不达标为由挑刺，法院同样不支持这种说法。但承包人得在工程合理使用寿命内，对地基基础和主体结构质量负责。这种情况相当于发包人认可了工程质量，承包人能去要工程款。 另外，工程验收不合格，可修复后合格了，发包人就得按约定支付工程款，只是修复费用得承包人出。 所以，工程没验收合格，通常不能直接要工程款。但要是有发包人擅自使用工程，或者修复后验收合格这些情况，承包人就能依法去要工程款。要是在这方面有疑问，可以进一步咨询专业法律人士。本地优选咨询...
5解答 5w浏览
-
工程没签合同，工程款要如何结算[律师回复] 工程没签合同，工程款该怎么结算？别慌，下面几种方式或许能帮到你。 要是双方虽没签书面合同，但实际上一方施工、另一方付款，这种情况下可以参照实际履行情况结算。比如，当时口头约定了单价，那么根据实际完成的工程量就能算出工程款。 要是没法确定双方当时是怎么约定的，还能按照相关计价标准结算。国家或地方发布的建设工程计价标准、方法都可以参考，像当地建设部门发布的工程造价指标，就能作为计算工程款的依据。 在结算过程中，证据收集很重要。施工图纸、工程进度表、材料采购单、验收记录、会议纪要等文件，都能证明工程实际情况和双方权利义务，对确定工程款数额有重要作用。 如果双方对工程款结算有了争议，先心平气和地协商。要是协商不成，找个第三方调解。要是调解也没用，就只能向法院起诉或者申请仲裁，让专业机构依据事实和法律作出裁决。本地优选咨询...
5解答 3.3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
137****8275
139****5713
135****9286
