合同事务 法律问答
136
万
解答量
1870
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
合同没约定监理延期时间能否申请补偿[律师回复] 合同没约定监理延期时间，能不能申请补偿得看具体情况。 按照《民法典》，签了合同就得讲诚信，双方都要好好履行自己的义务。要是因为发包人这边出问题，像提供资料晚了、工程有变更，导致监理工作延期了，就算合同里没说延期补偿的事儿，只要监理人有额外的损失，或者工作成本增加了，就可以根据公平原则，要求发包人给合理的补偿。比如说，因为这些情况，监理工作时间变长了，监理人得多投入人力、物力，产生的这些费用就可以找发包人要。 不过，监理人要拿到补偿，得有足够的证据。证明延期是发包人造成的，或者不是自己的问题，还要证明因为延期有多少损失、多花了多少钱，像工作记录、费用票据这些都得留好。但要是因为监理人自己的问题，比如人员安排不合理、工作效率低，导致监理延期，那就不能找发包人要补偿了。 所以，就算合同没写延期补偿，监理人在特定情况下也能争取补偿。重点是弄清楚延期是谁的责任，并且保留好相关证据。律图德宏
5解答 3.1w浏览 -
以自身行为表明不履行合同义务怎样处理[律师回复] 在合同履行过程中，要是一方通过自身行为表明不会履行合同义务，这就构成了预期违约。按照《中华人民共和国民法典》，遇到这种情况，另一方当事人有不少办法应对。 当事人能解除合同。要是一方明确用行动表示不履行主要债务，对方就可以通知违约方解除合同，合同从通知送到违约方的时候起就解除了。要是通过打官司或者仲裁来解除合同，合同从起诉状副本或者仲裁申请书副本送到对方的时候起解除。 还能要求违约方承担违约责任。承担违约责任的方式有好几种，比如继续把合同履行完、采取措施补救或者赔偿损失等。要是合同里约定了违约金，没违约的一方就可以按照约定让违约方付违约金。要是约定了定金，给定金的一方不履行债务或者履行得不符合约定，导致合同目的没法实现，就不能要回定金；收定金的一方出现这种情况，就得双倍返还定金。 另外，没违约的一方得注意采取合适的措施，别让损失变得更大。要是没采取合适措施，导致损失扩大了，就不能要求赔偿扩大的那部分损失。没违约的一方为了防止损失扩大花的合理费用，得由违约方来承担。 法律建议：在遇到预期违约情况时，要及时收集对方违约的证据，如聊天记录、邮件等。决定解除合同要尽快发出通知，并且保留好送达凭证。要求对方承担违约责任时，按照合同约定和法律规定合理主张赔偿。采取措施防止损失扩大时，要注意保留费用支出的凭证，方便后续向违约方追偿。律图怒江
5解答 4.6w浏览 -
关于单方允诺纠纷有什么规定[律师回复] 单方允诺就是一个人向另一个人表达，要给自己设定一些义务，让对方获得某些权利。虽然《民法典》里没直接用“单方允诺”这个说法，但相关规定和司法实际操作是承认它的法律效力的。 单方允诺是由表意人自己单方面作出的意思表示，不需要对方承诺就能成立。像悬赏广告就是典型例子，发布人公开说会给完成特定行为的人报酬，那完成这个行为的人就有权利让他付钱。 要是碰到单方允诺的纠纷，第一步得看看单方允诺是否成立。这得看表意人有没有明确表达意思，并且愿意受到这个表达的约束。要是允诺有效成立了，表意人就得按照允诺去做。要是他不履行，相对人能依据《民法典》里违约责任的规定来维权。相对人可以要求表意人接着履行允诺、采取措施补救或者赔偿自己的损失。 双方因为单方允诺起了纠纷，要注意收集证据，比如表意人作出允诺的证据，还有相对人完成指定行为的证据。要是双方协商解决不了，就可以去法院起诉，让法院根据具体情况和法律规定来判决。律图丽江
5解答 4.8w浏览 -
本合同无法继续履行该怎么做[律师回复] 合同有时可能会出现无法继续履行的情况，这时候可以按下面几步来处理。 第一，要搞清楚无法履行的原因，看看是不是属于不可抗力、情势变更这类法定免责或变更的情况。像自然灾害、政府行为这些不能预见、没法避免又难以克服的客观情况，就属于不可抗力。按照《中华人民共和国民法典》的规定，要是因为不可抗力没法履行合同，当事人可以部分或者全部免除责任。不过，得及时通知对方，还得提供相关证明。但要是因为正常的商业风险导致合同不能履行，那当事人就得承担违约责任。 接下来，根据合同约定和法律规定采取措施。先看看合同里关于解除合同是怎么说的，如果符合约定的解除条件，就可以按照约定解除合同。要是不符合约定条件，还能考虑法定解除。比如说，在合同履行期限到之前，一方明确表示或者用行为表明不会履行主要债务，这种情况下就可以法定解除。解除合同得通知对方，通知到对方时，合同就解除了。要是双方有争议，也可以通过打官司或者申请仲裁来确认解除合同的效力。 最后，对于合同无法履行造成的损失，要妥善处理。如果是一方的错导致合同没法继续，那有错的一方得赔偿对方因此遭受的损失。要是双方都有错，那就各自承担相应责任。要是双方能协商一致，也可以自己约定损失怎么承担。律图怒江
5解答 5w浏览
-
合同履行完毕后多长时间不能起诉[律师回复] 合同履行完后，想通过法院保护自己的民事权利是有时间限制的。一般来说，诉讼时效是三年，从你知道或应该知道权利被侵害，以及谁是侵权人那天起开始算。 在这三年里，你可以通过打官司等方式向对方主张权利。但要是过了三年才起诉，对方能拿诉讼时效已过当理由来抗辩。一旦法院认定时效已过，你就没法胜诉，法院不会强制对方履行义务。不过，起诉的权利你还是有的，法院也会受理你的起诉。 有两种特殊情况要注意。一是从权利被侵害那天起超过二十年，法院就不管了。但要是有特殊情况，你可以申请法院延长。二是在诉讼时效的最后六个月内，要是因为法定原因没法行使请求权，诉讼时效会暂时中止，等原因消除后再过六个月，时效就到期了。另外，如果你向对方提出履行要求，或者对方答应履行义务，诉讼时效会中断，然后重新开始计算。大家一定要留意这些时效规定，避免自身权益受损。要是有疑问，也可以找专业人士咨询。云南法务
5解答 4.9w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询合同事务的法律问题
一键咨询
153****9862
137****9668
188****9265
