建设工程纠纷 法律问答
1256
万
解答量
1455
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
发包人作为被告应承担哪些责任[律师回复] 发包人作为被告时，承担的责任因具体案件而异，下面是常见的几种责任。 支付工程价款责任是常见情况之一。要是承包人按约定完成了工程建设，可发包人没按合同支付工程款，那发包人就得给承包人支付拖欠的工程款和利息，利息从应付工程价款那天开始算。 停建、缓建赔偿责任也较为常见。要是因为发包人的原因，工程中途停建、缓建，发包人要采取措施弥补或减少损失，还得赔偿承包人停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 未及时检查隐蔽工程，发包人也要担责。隐蔽工程隐蔽前，承包人会通知发包人检查，发包人没及时检查，承包人能顺延工程日期，还能要求赔偿停工、窝工等损失。 质量瑕疵担保责任方面，如果是因为发包人提供的设计有缺陷，提供或指定购买的建筑材料、构配件、设备不符合标准，或者直接指定分包人分包专业工程等导致工程质量问题，发包人要承担相应责任。 在具体案件里，要结合实际情况和证据确定发包人责任。当事人可依据合同约定和相关法律规定主张自己的权利。平台优选咨询...
5解答 3.6w浏览 -
房地产项目破产重整后的工程发包条件谁确定[律师回复] 房地产项目破产重整后工程发包条件的确定是个复杂事儿，受到多个主体的影响，一切都得依据相关法律规定和重整程序来办。 管理人在破产重整里可是关键角色。按照企业破产法，管理人得管理债务人的财产和营业事务。对于房地产项目工程发包，管理人得全方位考虑项目实际情况和重整计划要求等。比如要确定工程质量标准，是达到一般标准就行，还是得达到更高的优质标准；工期要求是多久，是半年完成还是一年完成；承包方式是总价承包还是单价承包等。管理人拟定这些发包条件，就是为了让重整工作顺顺利利，让债务人的财产不贬值还能增值。 债权人会议的作用也不容小觑。债权人的利益和项目重整结果紧紧绑在一起，他们对涉及自身利益的大事儿有发言权。要是工程发包条件会影响债权人的受偿情况，管理人就得把相关方案拿到债权人会议上讨论。债权人可以提出修改建议，还能进行表决。 人民法院会监督整个重整程序。要是发包条件的确定有争议，或者可能损害债权人、其他利害关系人的合法权益，法院就会出手审查并作出裁定，保证发包条件合法、公平、公正。 法律建议：管理人拟定发包条件时，要多做调查研究，充分考虑各方利益；债权人要积极参与债权人会议，维护自己的权益；如果对发包条件有疑问，各方都可以咨询专业律师，避免合法权益受损。律图平凉
5解答 4.9w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
商标可以被强制执行吗商标可被强制执行，因其作为知识产权，属于债务人的无形资产。法院有权查封、拍卖、变卖被执行人名下商标，操作时会向商标局发协助执行通知书，对商标冻结，限制转让、许可等行为，还会委托评估机构评估价值，再通过拍卖等变现偿债。但执行需遵循法定程序，保障当事人权益，如给予被执行人异议期。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
商家发临期商品可以要求赔偿吗商家发临期商品是否可要求赔偿需分情况。若商家明确告知商品为临期品，消费者接受后通常不能要求赔偿；若商家故意隐瞒商品临期情况，以正常商品售卖，消费者则可依据《消费者权益保护法》要求赔偿。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
商标侵权处罚额是多少商标侵权处罚额需根据具体情况确定。若能确定侵权人因侵权所获利益，或被侵权人因被侵权所受损失，按此计算；难以确定的，法院依情节判决给予五百万元以下赔偿。此外，违法经营额五万元以上的，可处违法经营额五倍以下罚款；不足五万元的，可处二十五万元以下罚款。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
182****7227
187****9337
189****4516
