建设工程纠纷 法律问答
1255
万
解答量
1454
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
承包人没拿到工程款能不能停工[律师回复] 承包人没拿到工程款时通常能停工，不过要满足条件、遵循程序。 依据《民法典》，发包人没按约定支付价款，承包人可催告其在合理期限内支付。若发包人逾期不付，除工程性质不宜折价、拍卖外，承包人能和发包人协议将工程折价，也能请求法院依法拍卖该工程。 在实际情况中，要是合同明确规定发包人不支付工程款时承包人有权停工，承包人就可按约定停工。要是合同没明确，承包人得先书面催告发包人支付工程款，并且给其合理支付期限。若发包人在合理期限内还是未付，承包人停工一般会被认定为合理行使抗辩权。 同时，承包人停工时要避免损失扩大。停工期间，要采取合适措施防止工程受不必要损坏，还要保留好相关证据，像催告函、和发包人沟通记录等，方便在后续可能的纠纷中证明自身行为合理。若因发包人未支付工程款致使承包人停工，承包人可要求发包人赔偿停工造成的损失，像设备闲置费、人员窝工费等。平台精选咨询...
5解答 4.5w浏览 -
子公司委托集团支付工程款能行吗[律师回复] 1、子公司让集团帮忙支付工程款是可以的，但得符合一定条件，还得遵守相关法律。委托支付其实就是一种委托合同关系，子公司是委托别人办事的一方，集团是接受委托的一方。这两方得签订明确的委托支付协议，在协议里要把委托的事儿、支付的金额、时间和方式都写清楚，这样能减少以后出现麻烦的可能性。 2、子公司和工程方有建设工程合同，子公司让集团付款，得得到工程方的同意。毕竟付款的人变了，这对合同履行很重要。要是没得到工程方同意，工程方可以不接受集团的付款，还能要求子公司按原来合同的约定付钱。 3、在操作的时候，资金流向要清楚、合规，保证钱确实是用来付工程款的，别出现财务乱套或者钱被挪用的情况。要是集团没按照委托协议付款，让工程方受了损失，子公司要对工程方承担违约的责任。之后，子公司能根据委托协议找集团要赔偿。 子公司委托集团支付工程款，只要把上面说的这些事儿都做好，协议签好，和各方沟通到位，就能保障各方的合法权益。律图玉树
5解答 3.9w浏览 -
工程出现误工，索赔流程是怎样[律师回复] 工程误工了，施工方该怎么索赔？下面为你介绍索赔流程。 第一步，准备索赔资料。施工方要收集和误工相关的证据，像施工日志，它能记录每天施工、误工时间和现场情况；工程变更指令，要是因为指令导致误工，这就是关键证据；会议纪要，里面有误工原因和责任认定；还有和误工有关的来往信函。这些资料得保证真实、完整、有效。 第二步，在规定时间提索赔意向。施工方在知道或应当知道索赔事件发生后的一定期限内（合同一般约定是28天），要给监理工程师或业主发索赔意向通知，表明想索赔。 第三步，报送正式索赔报告。发了索赔意向通知后的一定时间（通常也是28天），施工方要交详细的索赔报告，内容包括索赔依据、索赔金额或工期的计算方法和结果。 第四步，协商解决。业主或监理工程师收到报告后会审核，可能让施工方补充资料或说明。双方就索赔事项协商，争取达成一致。 如果协商不成，就通过仲裁或诉讼解决。合同约定了仲裁条款的，按约定申请仲裁；没约定的，可向有管辖权的法院起诉。本地法律顾问...
5解答 3.6w浏览
-
工程款纠纷官司要耗费多长时间[律师回复] 在工程款纠纷官司里，打官司要花多长时间会被很多因素影响，像法律程序和案件复杂程度等。 要是打官司用简易程序，这一般是在事实清楚、权利义务明确，双方没啥大争议的简单案子里用。法院会在立案那天起三个月内把案子审完，时间相对短。 但要是用普通程序，一般法院会在立案那天起六个月内审完。要是有特殊情况，比如案件特别复杂，证据收集困难，经过本院院长批准能再延长六个月。要是还不够时间，就得向上级法院申请再延长。 要是当事人对一审判决不满意，提起上诉进入二审程序，二审法院审理对判决的上诉案件，得在二审立案那天起三个月内审完。要是有特殊情况需要延长，院长批准就行。而审理对裁定的上诉案件，得在二审立案那天起三十天内给出终审裁定。 另外，在打官司过程中要是有鉴定、公告这些情况，这些时间是不算在审限里的，这就会让整个案件时间变长。 给大家提个实用的法律建议，在遇到工程款纠纷时，尽量收集好相关证据，避免不必要的鉴定、公告等情况出现，减少官司的耗时。也可以在纠纷前期尝试和对方协商，说不定不用走到打官司这一步。总之，工程款纠纷官司的具体耗时得看实际情况。律图专业咨询...
5解答 5w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
186****7955
135****1593
137****3050
