建设工程纠纷 法律问答
1254
万
解答量
2706
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
若施工合同约定了管辖权怎么办[律师回复] 在施工合同里，管辖权的约定是个重要的事儿。一般来讲，要是合同里约定了管辖权，那就得按约定来。按照相关法律，建设工程施工合同纠纷是按不动产纠纷确定管辖的，也就是由不动产所在地的法院专门管。不过呢，要是不违反级别管辖和专属管辖的规定，当事人也可以自己商量着选管辖法院。 要是施工合同里关于管辖的约定是有效的，那这个约定就比法定的一般管辖规则更管用。有效约定得满足一些条件。第一，必须写成书面形式，不能口头说说就算。第二，约定的法院得和争议有实际联系，像合同履行地或者当事人住所地这些地方的法院就比较合适。第三，不能违反级别管辖和专属管辖的规定。要是约定有效，发生纠纷了，当事人就得去约定的法院起诉。 但要是管辖约定不符合法律要求，比如说约定了和争议没啥关系的法院，或者违反了专属管辖、级别管辖的规定，那这个约定就不作数。这时候就得按照法定的专属管辖规定，由建设工程所在地的法院来管纠纷。 所以啊，当事人在签合同的时候，对管辖的约定一定要小心谨慎。要保证约定符合法律规定，这样在以后发生纠纷的时候，才能通过合适的法律途径解决问题，自己的权益也能更好地得到保障。律图平台咨询...
5解答 4.5w浏览 -
工程合同违约了应该怎样去处理[律师回复] 工程合同出现违约情况，别慌，有办法处理。 第一步，看合同约定。一般工程合同里会写清楚违约责任，像违约金给多少或者怎么算。要是有一方违约了，另一方能按照合同，让违约方担责、付违约金。 要是合同里没解决问题，就进行第二步，和对方协商。违约发生后，双方得赶紧沟通。违约方主动担责，拿出解决办法；守约方也别着急，给对方点时间补救，要是能达成双方都接受的方案，合同还能接着履行。 要是协商没用，那就走法律途径。守约方可以去法院起诉违约方，要求对方承担责任，比如赔偿损失、继续履行合同。打官司的时候，守约方要准备好足够证据证明对方违约，以及自己的损失有多少，比如合同、工程进度报告、往来函件、付款凭证等。 还有，如果合同里签了仲裁条款，也能申请仲裁。仲裁效率高，还能保密，仲裁结果是有终局性的，双方都得遵守。 工程合同违约后，咱先按合同约定处理，试试协商化解问题，要是都行不通，就尽快用诉讼或仲裁维护自己的合法权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览
-
工程出现误工，索赔流程是怎样[律师回复] 工程误工了，施工方该怎么索赔？下面为你介绍索赔流程。 第一步，准备索赔资料。施工方要收集和误工相关的证据，像施工日志，它能记录每天施工、误工时间和现场情况；工程变更指令，要是因为指令导致误工，这就是关键证据；会议纪要，里面有误工原因和责任认定；还有和误工有关的来往信函。这些资料得保证真实、完整、有效。 第二步，在规定时间提索赔意向。施工方在知道或应当知道索赔事件发生后的一定期限内（合同一般约定是28天），要给监理工程师或业主发索赔意向通知，表明想索赔。 第三步，报送正式索赔报告。发了索赔意向通知后的一定时间（通常也是28天），施工方要交详细的索赔报告，内容包括索赔依据、索赔金额或工期的计算方法和结果。 第四步，协商解决。业主或监理工程师收到报告后会审核，可能让施工方补充资料或说明。双方就索赔事项协商，争取达成一致。 如果协商不成，就通过仲裁或诉讼解决。合同约定了仲裁条款的，按约定申请仲裁；没约定的，可向有管辖权的法院起诉。本地法律顾问...
5解答 3.6w浏览
-
公开招投标合同超出金额该如何处理[律师回复] 公开招投标合同金额超出了怎么办？这得看具体情况来处理。 要是因为不可抗力、情势变更这些客观因素，签订合同时大家都没法预见、避免、克服，受影响的一方能和对方重新协商。协商在合理时间内没结果，就可以找法院或仲裁机构变更或解除合同，《民法典》有相关规定的。 要是一方违约，让成本增加、金额超出了，违约方得担责。守约方可以要求违约方补救、赔偿损失。 要是超出金额在合同约定的调整范围内，按约定来就行。比如合同约定价格随原材料市场价格波动调整，符合条件就能按这机制增加金额。 但要是超出金额没走合法程序，擅自变更合同内容，这部分变更可能没法律效力。这时双方得协商恢复到原合同金额，或者按法定程序重新招投标确定新金额。 遇到这种情况，双方最好先友好协商。要是协商不成，就可以走仲裁或诉讼途径，让专业机构根据事实和法律来裁决。本地法律顾问...
5解答 3.1w浏览
-
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
136****4743
158****2715
159****3225
