施工索赔时赔偿范围包括哪些
- 律师解析
-
1.施工索赔赔偿分直接与间接损失。
直接损失是实际费用支出，有人工费（额外工作、窝工致成本增加）、材料费（工程变更使用量或价格上升）、机械费（设备闲置、新增租赁费用）及现场管理费等。
2.间接损失是索赔事件引发的额外费用或损失，有工期延误致企业管理费增加（含管理人员工资、办公费）、利润损失（错过最佳销售时机）、融资成本增加（增加贷款利息）。
3.索赔要按合同和法规，提供充足证据。
案情回顾:
小朱负责的建筑工程在施工过程中，因发包方变更设计方案，导致施工方小李团队产生额外费用。小李认为，此次变更使团队出现人工窝工、材料用量增加、设备闲置等情况，产生了直接损失，同时工期延误也造成企业管理费增加、利润损失和融资成本上升等间接损失。小李向小朱提出索赔，但小朱只愿意承担部分直接损失，双方就此产生争议。
案情分析:
1、施工索赔赔偿范围包含直接损失和间接损失。本案中，小李团队因发包方变更设计方案，出现人工窝工、材料用量增加、设备闲置等，属于直接损失范畴；工期延误导致企业管理费增加、利润损失和融资成本上升等，属于间接损失范畴。
2、索赔需依据合同约定和相关法律法规，并提供充分证据。小李若要获得全部索赔，需按照规定提供人工窝工、材料用量变化、设备闲置时长等直接损失证据，以及工期延误与企业管理费增加、利润损失、融资成本上升之间关联的间接损失证据。
0
问题没解答? 125388人选择咨询律师
施工索赔时赔偿范围包括哪些
一键咨询
律师保险索赔范围包括哪些
交通事故索赔范围有：
第一，一般性项目
也即常见的医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、住宿费、后续治疗费等，此类费用以相应的单据、票据为据，简单相加即可得到赔偿的总数额。
第二，与伤残相关项目
（1）残疾赔偿金
伤残案件主要项目之一，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入，结合受害人年龄、伤残级别计算。
（2）被抚养人生活费
受害人有老幼需要抚养的，可主张被抚养人生活费，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出，结合被抚养人年龄、伤残级别计算。
（3）护理费
伤残受害人需要人呵护日常，例如请护工的，就会产生护理费的问题，护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。
（4）精神损害抚慰金
根据伤残级别的大小，目前我国各地实践中，从3000元到10万元不等，且个别地区跟事故责任大小紧密相关。
（5）残疾辅助器具费
10w+浏览
金融保险工程索赔的理赔范围包括哪些
一般情况下，工程索赔的理赔范畴涵盖了由于发包方缘故所引起的各类工程变动、工程量增长、工程进度拖延及工程质量瑕疵等方面对承包商所产生的经济损失。这其中具体涵盖了诸如额外的施工本钱、设备租赁费用的增幅以及人工成本的攀升等等。除此之外，还有可能包括由于工程延期所诱发的间接损失，比如管理费的提高、预期利润的折损等等。
1w浏览2024-09-28
工程施工合同索赔范围
10w+浏览2023-09-16
律师保险索赔范围包括什么
机动车事故，先由保险公司赔偿，超额部分按过错划分责任。与非机动车或行人事故，若非机动车或行人无过错，机动车全赔；有过错则减轻赔偿；机动车无过错，最多赔10%。故意碰撞则不赔。未参保者需自赔。
10w+浏览
金融保险律师保险索赔范围包括什么
机动车事故，先由保险公司赔偿，超额部分按过错划分责任。与非机动车或行人事故，若非机动车或行人无过错，机动车全赔；有过错则减轻赔偿；机动车无过错，最多赔10%。故意碰撞则不赔。未参保者需自赔。
1w浏览2024-07-01
交通事故索赔范围包括哪些？
10w+浏览2023-09-24
律师保险索赔范围包括哪些
处理道路交通事故经济赔偿涉及多个方面：医疗费用、误工费、陪护费、营养费、住院伙食补助、交通费、住宿费；伤残赔偿包括残疾赔偿金、被抚养人生活费、护理费、精神损害抚慰金；还有残疾辅助器具费。赔偿金额根据具体情况和地区标准计算。
10w+浏览
金融保险律师保险索赔范围包括哪些
处理道路交通事故经济赔偿涉及多个方面：医疗费用、误工费、陪护费、营养费、住院伙食补助、交通费、住宿费；伤残赔偿包括残疾赔偿金、被抚养人生活费、护理费、精神损害抚慰金；还有残疾辅助器具费。赔偿金额根据具体情况和地区标准计算。
1w浏览2024-05-16
律师保险索赔范围包括哪些
10w+浏览2024-07-16
施工合同违约责任赔偿范围包括什么
1w浏览2025-03-15
工程索赔范围包括违约金吗
10w+浏览2024-10-18
交通事故的索赔范围具体包括哪些
10w+浏览2024-07-23
