法院在办案过程中发现重婚线索怎么办

[律师回复] 可以申请，但不会去给调查，因为这种情况，不属于调查取证的范围。《民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集。人民应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十四条民事诉讼法第六十四条第二款规定的当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据包括：　　<br/>(一)证据由国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的;　　<br/>(二)涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;　　<br/>(三)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。　　当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，可以在举证期限届满前书面申请人民调查收集。

[律师回复] 法院发悬赏公告的条件只有一个，那就是申请人向法院提出悬赏申请。 《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》5.建立财产举报机制。执行法院可以依据申请执行人的悬赏执行申请，向社会发布举报被执行人财产线索的悬赏公告。举报人提供的财产线索经查证属实并实际执行到位的，可按申请执行人承诺的标准或者比例奖励举报人。奖励资金由申请执行人承担。

[律师回复] 【法律意见】<br/>因为女方找寻困难建议诉讼离婚，这样就可以一并解决。<br/>【法律依据】<br/>第三十二条 【离婚诉讼】男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民提出离婚诉讼。<br/>人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。<br/>有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚：<br/>(一)重婚或有配偶者与他人同居的;<br/>(二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;<br/>(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;<br/>(四)因感情不和分居满二年的;<br/>(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。<br/>一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。

[律师回复] 工程索赔程序如：<br/>1）索赔人人提出索赔要求。<br/>　　.发出索赔意向通知。索赔事件发生后，索赔人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。索赔事件发生后，承包人有义务做好现场施工的同期记录，工程师有权随时检查和调阅，以判断索赔事件造成的实际损害。<br/>　　.递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括：事件发生的原因，对其权益影响的证据资料，索赔的依据，此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。<br/>　　如果索赔事件的影响持续存在，28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时，承包人应按工程师合理要求的时间间隔（一般为28天），定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28天内，报出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。<br/>　　2）工程师审核索赔报告。<br/>　　.工程师审核承包人的索赔申请。接到正式索赔报告以后，工程师应认真研究承包人报送的索赔资料。<br/>首先在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重温合同的有关条款，研究承包人的索赔证据，并检查他的同期记录；<br/>其次通过对事件的分析，工程师再依据合同条款划清责任界限，如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响，更应划出各方应该承担合同责任的比例。<br/>最后再审查承包人提出的索赔补偿要求，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。<br/>　　.判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为：<br/>　　（ⅰ）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；<br/>　　（ⅱ）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；<br/>　　（ⅲ）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。<br/>　　.对索赔报告的审查。<br/>　　（ⅰ）事态调查。通过对合同实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果，掌握事件详细情况。<br/>　　（ⅱ）损害事件原因分析。即分析索赔事件是由何种原因引起，责任应由谁来承担。<br/>　　（ⅲ）分析索赔理由。主要依据合同文件判明索赔事件是否属于未履行合同规定义务或未正确履行合同义务导致，是否在合同规定的赔偿范围之内。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。<br/>　　（ⅳ）实际损失分析。即为索赔事件的影响分析，主要表现为工期的延长和费用的增加。<br/>　　（ⅴ）证据资料分析。主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性，这也是索赔要求有效的前提条件。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时，可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。<br/>　　.确定合理的补偿额。<br/>　　3）工程师与承包人协商补偿。工程师核查后初步确定应予以补偿的额度、往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大。主要原因大多为对承担事件损害责任的界限划分不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等，因此双方应就索赔的处理进行协商。通过协商达不成共识时，承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期顺延。<br/>　　工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。<br/>　　对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件，当工期索赔条件成立时，对承包人每隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后，每次均应作出批准临时延长工期的决定，并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后，批准顺延工期总天数。应当注意的是，最终批准的总顺延天数，不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和。<br/>　　4）发包人审查索赔处理。当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。发包人<br/>首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告，再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等的有关情况，决定是否同意工程师的处理意见。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。<br/>　　5）承包人是否接受最终索赔处理。承包人接受最终的索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决。<br/>　　（2）发包人的索赔。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人造成损失时，发包人也应按合同约定向承包人提出索赔。

[律师回复] 产权重组的目的是确定合理的资本结构，合理利用不同性质的资本来源，促使企业价值和所有者价值最大化，确保资本保值增值目标实现。进行企业产权重组，关键在于搞好产权界定和股权设置。<br/>产权重组的内容<br/>编辑<br/>产权重组包括两个方面：<br/>①产权结构的重新分配；<br/>②在产权结构既定的条件下，对产权进行量的调整。<br/>产权重组的优点<br/>编辑<br/>产权重组的最大优点在于：<br/>（1）能够盘活存量资产，引导处于长线的、闲置的和无效益的资产流向急需的部门；<br/>（2）让效益好的、竞争力强的企业兼并效益差、竞争力弱的企业，使国有企业转变为产权可以在不同经济主体间交易和转移的市场行为主体。<br/>产权重组的方式<br/>编辑<br/>企业产权重组主要有四种方式：<br/>一是出售小或弱的企业以补充大或强的企业发展资金的不足。这类方式适用于基础性、主导性和支柱企业；<br/>二是通过兼并、租赁承包和联合等，实现大或强的企业与小或弱的企业资产融合、重组，这类方式适用于竞争性行业的企业；<br/>三是将现有的优质资产的企业重组上市，吸收社会公共股；<br/>四是吸收外部投资主体利用合资、股份制、托管、租赁承包等方式实现企业产权的重组。<br/>产权重组的这几种方式实际上体现了资本扩张的三个层次：<br/>（1）企业内部的资本积累，即企业所有者对本企业进行资本的再投入，如利用企业收回的利润对企业进行追加投资等等；<br/>（2）吸收企业外部的资金，采用借贷、合资、股份制、组建上市公司等办法，增大企业可控制的经营性资本，比如企业可以吸收外部法人入股、内部职工及其经营者入股，或将法人、银行与企业之间的债券转变为股权等等；<br/>（3）以企业自身资本投资于其它企业，采用合资、控股、参股等方式兼并外部企业达到资本扩张的目的上文就是关于 资产重组的过程中产权界定是什么这个问题的法律规定