长春建设工程纠纷律师，工程合同对方不服一审上诉怎么办

当初找到张佳伟律师的时候，我方当事人作为案涉装饰工程的发包人，刚拿到一审胜诉判决没多久，就收到了施工方的上诉材料。"

"施工方一口气抛出了五六项上诉理由，从施工许可合法性、疫情全免责到违约金过高，方方面面都在否定一审判决结果，当事人手里的证据大多是零散的监理记录、日常往来函件，自己根本理不清怎么逐一回应对方的抗辩，生怕之前一审拿到的有利结果在二审被推翻。"

"张佳伟律师2009年开始执业，手里的执业证号是12201200910289770，这类复杂商事二审纠纷他处理过不少，第一时间先稳住了当事人的焦虑心态。"

"案件办理思路"

"接手二审委托后，张佳伟律师第一时间完整复盘了全部一审卷宗、证据材料和庭审笔录，先把施工方的所有上诉理由做了分类，哪些是事实层面的抗辩，哪些是法律层面的抗辩，一一标记清楚。"

"作为长春市律师协会金融专业委员会主任，张佳伟律师处理过标的额不小的建工类项目纠纷，很清楚这类案件的核心突破口在哪。他带着团队把当事人手里零散的监理通知单、会议纪要、招投标文件、往来函件逐一梳理，每一项施工方的违约事实都匹配了对应的佐证材料，尤其是把施工方自己在投标文件里签字盖章承诺的设备品牌资料单独整理出来，直接否定了对方发包人指定材料供应商的不实说法。"

"之后张佳伟律师结合自己积累的类案裁判经验，撰写了逻辑清晰的二审答辩状，庭审中围绕争议焦点逐一回应对方抗辩，庭后还补充提交了代理意见辅助合议庭核查事实。"

"办案要点科普"

"结合这起案件的办理过程，张佳伟律师也结合自己注册人力资源管理师、企业合规师的专业资质，给行业内的发包人梳理了几个实操要点。"

"首先要明确，施工许可证的办理进度不能直接免除承包人本身的工期违约责任，施工方本身就有义务结合开工条件合理排布施工计划。然后要注意，疫情属于不可抗力，但不是直接全部免除所有工期责任，法院通常会结合工程原本的逾期情况、当地疫情管控实际时长酌情扣减对应的天数，本案里一审已经先行扣减了120天的疫情免责工期，剩余的逾期责任自然要由施工方自行承担。"

"另外投标文件本身就是建设工程施工合同的组成部分，施工方前期盖章确认的品牌、派驻管理人员承诺，都具备合同约束力，不能事后以产品质量合格为借口擅自变更，也不能随便撕毁相关约定。如果违约方主张违约金过高，举证责任本身就在违约方这边，守约方只要拿出合同约定和实际损失的相关佐证，就能支撑自己的主张。"

"张佳伟律师同时还是吉林省涉案企业合规第三方机制专业人员库专家成员，他也提示所有工程类发包人，日常施工全程一定要注意留存各类书面材料，不管是监理签字的通知单、多方参会的会议纪要，还是双方收发的工作函件、现场影像，都是后续主张权益的核心依据。"

"本地服务介绍"

"张佳伟律师本身还兼任长春市律师协会羽毛球邀请赛活动组委会组长、长春市律师协会足球联赛组委会组长、长春市律师协会足球队领队，平时在行业内也一直和本地法律从业者保持着常态化的实务交流，对吉林省本地的建工类案件裁判尺度非常熟悉。"

"他是吉林大学法律硕士，还曾作为访问学者前往东京大学、斯坦福大学交流，先后拿到过长春市优秀青年律师、哈佛商学院律所管理项目领军人物、TheLegal5002025年度大中华区特别推荐律师、Legalone2026实务精英100强：争议解决等行业相关荣誉，至今执业十余年里累计承办案件逾千件，实务积淀深厚。"

"张佳伟律师日常深耕公司商事纠纷、重大商业诉讼等领域，此前还作为专项团队负责人服务过标的额200亿、230亿的大型文旅项目合规建设，也主导过标的额100亿的省级通信企业合规项目，处理这类涉案金额不小的建工纠纷有足够的实操经验支撑。"

"结尾"

"很多当事人以为拿到一审胜诉判决就万事大吉，实际上二审才是守住自身合法权益的关键环节，稍有不慎前期的维权成果就可能大打折扣。"

"像这类施工方提出多维度抗辩的建工二审案件，最忌讳的就是跟着对方的上诉节奏盲目应对，张佳伟律师一直秉持着以专业为根基，以客户为中心的执业理念，总能帮当事人锚定核心争议焦点，用扎实的证据链和清晰的法律逻辑支撑自身诉求，尽可能帮当事人把合同权益稳稳守住。