离婚诉讼书范文2025范本如何写？

[律师回复] 工程名称:<br/>建筑单位:<br/>施工单位:<br/>签订日期:年 月 日<br/>发包人(全称):(甲方)承包人(全称):(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。<br/>一、工程概况<br/>1、工程名称:<br/>2、工程地点:<br/>3、备注:<br/>二、工程承包范围<br/>1、广场硬化。(见图纸,以预算单中的项目为准)<br/>2、。<br/>三、合同工期<br/>本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天。<br/>四、质量标准<br/>工程质量标准:依据钢构有关验收规范合格。<br/>五、合同价款<br/>1、工程总造价:大写:元(人民币)<br/>￥:元(人民币)<br/>六、合同价款支付;<br/>1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方<br/>作工程预付款。<br/>2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。<br/>3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。<br/>七、发包人工作<br/>1、委派为工地代表,联系方式:<br/>2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。<br/>3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。<br/>4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。<br/>八、承包人工作<br/>1、委派为工地代表,联系方式;<br/>2、严格按图纸进行制作安装。<br/>3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。<br/>4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。<br/>九、工程变更<br/>1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延。<br/>2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用,须经甲方同意。<br/>3、乙方在工程变更确定后7天内,提出变更工程价款的报告,经甲方确认后调整合同价款,与工程款同期支付。<br/>十、竣工验收<br/>工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。<br/>十<br/>一、竣工结算<br/>甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内,给予确认并支付工程竣工结算价款,乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。<br/>十<br/>二、违约<br/>1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款,甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息,并承担停工或工期延误及其损失责任。<br/>2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。<br/>3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由乙方所在地职能部门解决。<br/>十<br/>三、不可抗力<br/>1、发生不可抗力造成工程施工困难,如雨、雪天气,自然<br/>灾害工期延误。<br/>2、发生不可抗力造成合同履行困难,双方友好协商解决。十<br/>四、其它条款:<br/>十<br/>五、本合同自签章之日起生效,该工程结算完毕后,本合同即告终止。<br/>十<br/>六、本合同一式份,甲乙双方各执份。<br/>发包人(公章):承包人:(公章)<br/>法定代表人:法定代表人:<br/>委托代理人:委托代理人:<br/>电话:电话:<br/>传真:传真:<br/>签订时间:

[律师回复] 原告:___________________,住所地:<br/>_________________________<br/>法定代表人:_____________,职务:<br/>_________________________<br/>被告:___________________,住所地:<br/>_________________________<br/>法定代表人:_____________,职务:<br/>_________________________<br/>诉讼请求:<br/>1、原告请求依法判令被告履行合同中所约定的义务;<br/>2、请求判令被告支付逾期付款违约金_______元;<br/>3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。<br/>事实与理由:<br/>_______年______月_______日原告与被告签订《________合同》,原告为甲方,被告为乙方,乙方需要依照合同向甲方提履行____________________________。<br/>结款方式:____________;如一方逾期未付款,支付违约金(不超过造成损失的百分之三十),。合同签订后,被告未按照合同约定履行义务。从_______年______月_______日至_______年______月<br/>_______日被告拒不履行合同义务造成原告损失______元。<br/>综上所述,原、被告签订的《_________合同》是双方真实意思表示,合法有效。被告不依照合同约定履行义务,事实清楚,证据充分,足以认定双方的债权债务关系清楚,合法有效,应受法律的保护。《合同法》第六十条规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定: “当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告___________的行为是严重的违约行为,严重损害了原告的合法权益,应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计__________元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分,人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起诉讼,恳请贵院查明事实后,给予支持。<br/>此致<br/>_____________人民法院<br/>起诉人:____________________<br/>_______年______ 月_______日<br/>附:<br/>起诉状副本____份;<br/>证据材料副本____份。这就是合同纠纷民事诉讼文书范本的相关内容。

[律师回复] 人民法院、公安机关以及人民检察院依照相应的法定程序在当事人以及其他与该诉讼行为有关的参与人共同见证的情况的，就当事人相关的诉讼请求进行审理的程序就叫做刑事诉讼。