武汉房屋中介费收取标准谁交

[律师回复] 房屋买卖合同公证是指公证处根据当事人的申请，依照法定程序证明当事人之间签订的房屋买卖合同的真实性、合法性的活动。房屋买卖合同公证可以保证买卖双方在自愿、平等、等价、有偿的基础上签订房屋买卖合同，完善合同条款，保障(城市私有房屋管理条例》等房屋管理法规的贯彻执行，预防、减少房屋买卖纠纷，维护房产市场秩序和当事人的合法权益，及时制止欺诈、强迫或高价倒卖房或以卖房为名变相买卖土地等违法行为发生.<br/>办理房屋买卖合同公证应注意的问题<br/>(一)房屋买卖合同公证，要在房管部门评议批准的基础上给予证明。买卖价格要按质论价，估价的办法要根据国家的价格政策，参照房屋实际造价，新旧程度及市场房价而定，并经房管部门批准。在农村，根据当地同类房屋的价格，由买卖双方直接交易，随行就市，防止变相高价套购。<br/>(二)产权人亡的，其家属在末办理继承权公证前不得处理房产。<br/>(三)房屋买主如其户口不在房屋所在地的，则要按当地政府或房管部门的规定办理。<br/>(四)国家禁止单位购买私人房屋，目的是为了防止单位挤占公民的房屋使用面积。如单位确属缺房，须经县级以上政府批准，才能购买私房。<br/>(五)房屋买卖合同签订时规定卖方负责向买方交空房者，须等房内住户腾交后再行成交和办理公证;以避免房客无处搬家或其他问题致使卖方不能按期交房，造成多方面纠纷。<br/>(六)要坚决揭露、制止和打击利用房屋买卖进行投机倒把，牟取暴利的非法行为。

[律师回复] 国土资源部、住房城乡建设部印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》的通知，确定第一批13个试点城市，包括北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆和成都。<br/>国土资源部表示，开设试点城市核心的目标是切实增加住房紧张的城市，特别是特大和超大城市的住房供给，有效地缓解住房的供需矛盾。<br/>租赁住房建成后，土地性质保持不变，依然为村集体所有。值得注意的是，耕地等农用地不在试点范围内。<br/>国土资源部还说，这次试点的租赁住房建设，符合规划、依法审批，有不动产登记作保护，同时只租不售。而过去所说的小产权房，无论在用地上、规划上、还是建设销售上，都不受法律保护。

[律师回复] 申请人：姓名，基本情况<br/>　　请求事项<br/>　　请求依法对刘××根据与申请人签订的《建设施工合同》所承建的位于××市华联路的房屋工程质量是否合格进行鉴定。<br/>　　事实及理由<br/>　　刘××诉申请人建设工程施工合同纠纷一案，因刘××在为申请人修建房屋时偷工减料，用的水泥含量、钢筋粗细及密度均严重不符合国家标准及设计要求，致使房屋开裂，楼面下陷，工程质量存在重大的问题，根本不能居住。由于该工程并未进行竣工合格验收，需要对该房屋的质量是否合格进行鉴定，鉴于是否对房屋的质量进行鉴定直接影响到本案审理判决结果，为了能准确查明案件事实，确保判决的合法性、公正性，申请人特请求人民法院委托相关部门对上述请求鉴定事项作出公正合法的鉴定。<br/>　　此致<br/>　　××州中级人民法院<br/>　　申请人：<br/>　　申请日期：20××年×月×××日

[律师回复] 编号：_____________<br/>武汉市商品房买卖合同协议书范本<br/>出卖人：________________________________________________<br/>买受人：___________________________<br/>签订日期：_______年______月______日<br/>出卖人 _______________________________________________ 注册地址______________________________________________ 营业执照注册号___________ ；资质证书号________________ 法定代表人_______________ ；联系电话__________________ 邮编__________________________________________________ 委托代理人_______________ ; 地址______________________ 邮编_____________________ ; 联系电话__________________ 委托代理机构__________________________________________ 注册地址______________________________________________ 营业执照注册号___________ ；资质证书号________________ 法定代表人_______________ ；联系电话__________________ 邮编__________________________________________________<br/>根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条 项目建设依据 出卖人以________方式取得位于__________ 、编号为____________的地块的土地使用权，面积_______平方米，规划用途为____________ ，土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月____日止。 出卖人经批准，在该地块上投资建设_________商品房。 该项目的有关批文如下： <br/>1、《国有土地使用证》 颁发机关：_______________ ；编号：_______________ ； <br/>2、《建设工程规划许可证》 颁发机关：_______________ ；编号：_______________ ； <br/>3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关：_______________ ；编号：_______________ 。 第二条 商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 <br/>1、该商品房作为现房，出卖人已于______年_______月_______日向武汉市城市综合开发管理办公室备案。 <br/>2、该商品房作为预售商品房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》，编号为武开管预售［ ］______号。 第三条 买受人所购商品房的基本情况 买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第____【幢】【座】_____单元_____层____号房。 该商品房所在楼宇的主体结构为_____结构，建筑物地上层数为_____层，地下层数为______层。 该商品房的用途为_______ ，层高为______米。该商品房户型结构为______房_____厅_____厨______卫，封闭式阳台______个，非封闭式阳台_____个（见附件一）。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共________平方米，其中，套内建筑面积________平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积_______平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。 如无特别约定，该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面<br/>3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关：_______________ ；编号：_______________ 。 第二条 商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 <br/>1、该商品房作为现房，出卖人已于______年_______月_______日向武汉市城市综合开发管理办公室备案。 <br/>2、该商品房作为预售商品房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》，编号为武开管预售［ ］______号。 第三条 买受人所购商品房的基本情况 买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第____【幢】【座】_____单元_____层____号房。 该商品房所在楼宇的主体结构为_____结构，建筑物地上层数为_____层，地下层数为______层。 该商品房的用途为_______ ，层高为______米。该商品房户型结构为______房_____厅_____厨______卫，封闭式阳台______个，非封闭式阳台_____个（见附件一）。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共________平方米，其中，套内建筑面积________平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积_______平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。 如无特别约定，该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。________________________________________________________。 第四条　买受人所购商品房所在项目的基本情况 <br/>1、绿地率_______%，道路建筑面积_______平方米，物业管理用房建筑面积______平方米，社区居委会用房建筑面积______平方米； <br/>2、停车场建筑面积_______平方米； <br/>3、会所建筑面积_________平方米； <br/>4、 其它：___________________________________________ 。 第五条　计价方式与价款 该商品房【属于】【不属于】政府定价的商品房。 出卖人与买受人约定按下列第________种方式计算该商品房价款： <br/>1、按建筑面积计算，该商品房单价为（________币）每平方米________元，总金额（_____币）______千_____百______拾______万______千______百____拾______元整。 <br/>2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_______币）每平方米______元，总金额（______币）______千______百______拾_____万_____千_____百_____拾_______元整。 <br/>3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_______币）_______千_____百______拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。 <br/>4、________________________________________。 出卖人不再向买受人收取该商品房房价款外的费用。 第六条　付款方式及期限 买受人按下列第______种方式按期付款： <br/>1、一次性付款。 <br/>2、分期付款。 <br/>3、贷款方式付款。 <br/>4、其他方式付款。 具体付款方式及期限的约定见附件六。 第七条　买受人逾期付款的违约责任 买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第________种方式处理： <br/>1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。 <br/>（1）逾期在______日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行； <br/>（2）逾期超过_______日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的______%向出卖人支付违约金，出卖人应向买受人退还累计已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行。自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 （该比率应不小于第<br/>（1）项中的比率）的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 <br/>2、________________________________________________ 。 第八条　面积确认及面积差异处理 根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套（单元）计价的，不适用本条约定。 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。 商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按下列第_______种方式进行处理： <br/>1、双方同意按以下原则处理： <br/>（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款； <br/>（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按________利率付给利息。 买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 面积误差比=产权登记面积-合同约定面积合同约定面积×100% 因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。 <br/>2、该商品房单价不变，以产权登记面积据实结算房价款。 <br/>3、_____________________________________________ 。 商品房交付后，产权登记面积中公共部位、公用分摊建筑面积与合同约定面积误差比绝对值超出________%(不含本数)时，双方同意按以下方式处理：_________________________________ 。 第九条　交房期限及条件 出卖人应当在________年_______月_______日前，将符合下列条件的商品房交付买受人使用。 <br/>1、完成规划、单体工程质量、消防、人防、燃气等专项验收； <br/>2、公共配套设施、市政公用设施及园林绿化工程按设计要求建成，并满足使用功能要求； <br/>3、供电、给水、排水等设施按设计要求建成，并经有关行业单位认可达到正常使用条件； <br/>4、完成商品房项目竣工交付使用相关手续； <br/>5、供电：___________________________； <br/>6、给水：__________________________第十一条　交接 商品房达到本合同第九条约定的交付使用条件后，出卖人应当将办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件等内容书面通知买受人。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。 出卖人不得将买受人交纳有关税费(含物业服务费)作为交接该商品房的条件。本合同另有约定的除外。 由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：________________________ 。 第十二条 规划、计变更的约定 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人。 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内书面通知买受人的，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起________天内将买受人已付款退还给买受人，并按_______利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。__________。 第十三条　出卖人保证该商品房在办理房地产权属证书时没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理房地产权属证书或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。 第十四条　出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任 出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（见附件四）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第_____种方式处理： <br/>1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。装饰、设备差价以工程造价管理部门核定的为准。 <br/>2、_______________________________________________ 。 <br/>3、_______________________________________________ 。 第十五条　关于产权登记的约定 出卖人应当在商品房交付使用之日起90日内办理完房地产初始登记。因出卖人的责任造成买受人不能办理房地产权属证书的，双方同意按下列第______项处理； <br/>1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起_______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的_______%赔偿买受人损失。 <br/>2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的_______%向买受人支付违约金。 <br/>3、_________________________________。 第十六条　保修责任 出卖人向买受人提供的《住宅质量保证书》应列明保修范围、保修期、保修责任和保修单位等内容作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。__________________。 第十七条　买受人的房屋仅作_________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。本合同另有约定的除外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。___________________________。 第十八条　买卖双方就下列事项约定： <br/>1、买受人享有该商品房所在楼宇的 <br/>（1）_____________________________________________ ； <br/>（2）_____________________________________________ ； <br/>（3）__________________________［所有权］［使用权］。 <br/>2、买受人享有该商品房所在项目的? <br/>（1）_____________________________________________ ； <br/>（2）_____________________________________________ ； <br/>（3）__________________________［所有权］［使用权］。 <br/>3、出卖人享有该商品房所在项目的 <br/>（1）_____________________________________________ ； <br/>（2）_____________________________________________ ； <br/>（3）__________________________［所有权］［使用权］。 <br/>4、买受人遵守业主临时公约，履行出卖人与________物业公司签订的前期物业服务合同约定的内容（见附件五）。 第十九条　出卖人单方解除合同的，应当书面通知买受人，出卖人应在买受人收到书面通知之日起________日内，按原房价款的_____%向买受人支付违约金，并将买受人已支付的房价款全额退还买受人。如遇房价上涨，出卖人还需向买受人支付按照新价格计算的房价款与原房价款的差额。 买受人单方解除合同的，应当书面通知出卖人，买受人应在出卖人收到书面通知之日起日内，按原房价款的_______%向出卖人支付违约金，出卖人将买受人已支付的房价款全额退还买受人。如遇房价下降，买受人还需向出卖人支付原房价款与按照新价格计算的房价款的差额。 第二十条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下列第_______种方式解决： <br/>1、提交武汉仲裁委员会仲裁。 <br/>2、提交_________仲裁委员会仲裁。 <br/>3、依法向人民法院起诉。 第二十一条 本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议（见附件六）。第二十二条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 第二十三条 本合同连同附件共_____页，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情况如下： 出卖人______份，买受人_______份，_______份，_______份。 第二十四条 本合同自双方签订之日起生效。 第二十五条 商品房为预售的，自本合同生效之日起30日内，由出卖人向房产、土地管理部门申请登记备案。<br/>出卖人（签章）___________ 买受人（签章）____________<br/>【法定代表人】___________ 【法定代表人】_____________<br/>【委托代理人】___________ 【委托代理人】_____________<br/>【委托代理机构】_________ 【委托代理机构】___________ （签章） （签章）<br/>______年______月______日签于____________<br/> 附件<br/>一：该商品房及所在楼层平面图 出卖人（签章）：___________ 买受人（签章）：____________ 附件<br/>二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明 出卖人（签章）：___________ 买受人（签章）：____________ 附件<br/>三：出卖人对该商品房的说明 出卖人（签章）：___________ 买受人（签章）：____________ 附件<br/>四：装饰、设备标准(全装修另签补充协议) <br/>1、外墙： <br/>2、内墙： <br/>3、顶棚： <br/>4、地面： <br/>5、门： 窗： <br/>6、厨房： <br/>7、卫生间： <br/>8、阳台： <br/>9、电梯： 10：其它： 出卖人（签章）：__________ 买受人（签章）：____________<br/>附件<br/>五：前期物业服务内容的约定 <br/>一、前期物业服务内容及质量 <br/>二、前期物业服务费用项目及价格 <br/>三、其他 出卖人（签章）：___________ 买受人（签章）：_____________ 附件<br/>六：合同补充协议 出卖人（签章）：____________ 买受人（签章）：_____________

[律师回复] 起诉 要求对方 赔偿损失