工程索赔单的内容有哪些

最新修订 | 2024-06-12
浏览10w+
王维斌律师
王维斌律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:1006人
专家导读 一个完整的索赔报告单应包括如下内容:总论部分、根据部分(说明具有索赔的权利-索赔能否成立的关键,主要包括以下内容:索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料、计算部分、证据部分(索赔报告的重要组成部分。
工程索赔单的内容有哪些

一、工程索赔单的内容

一个完整的索赔报告单应包括如下内容:总论部分、根据部分(说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键,主要包括以下内容:索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料)、计算部分、证据部分(索赔报告的重要组成部分)

前言叙述这个事件发生的经过以及为什么提出工程索赔,并提出索赔要求,例如人工费、材料费、工期费等等;索赔根据部分写工程索赔的具体程序,工程索赔的具体程序,工程索赔的具体程序,工程索赔的具体程序;接下来是计算部分,包括索赔总额以及各单项的计算,并出现各个单项计算数据的依据以及对证据的情况说明。

二、工程索赔过程中要注意什么

工程索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

(一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

(二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

(三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

(四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

三、工程索赔的具体程序

我国《建设工程施工合同示范文本)》规定的施工索赔程序如下:

1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;

2、发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;

3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

综上所述,工程索赔单一般包括工程所发生的事件,就是通常所说的时间地点人物等,和一些你想要获得索赔的数据的来源以及证据等等来获得你想要的利益;而工程索赔程序就是发出索赔通知,提出索赔报告,以及资料。更多相关知识您可以咨询律图烟台律师。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.5k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3716位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程索赔单的内容有哪些
一键咨询
  • 淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    168****7235用户3分钟前提交了咨询
    155****3587用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    170****6564用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    132****2064用户1分钟前提交了咨询
  • 178****2682用户1分钟前提交了咨询
    176****0222用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    140****8648用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    153****7453用户3分钟前提交了咨询
    167****3285用户3分钟前提交了咨询
    156****2132用户3分钟前提交了咨询
    136****1321用户4分钟前提交了咨询
    176****6047用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    147****8803用户4分钟前提交了咨询
    174****2820用户4分钟前提交了咨询
    144****6410用户1分钟前提交了咨询

工程款纠纷·推荐文章

为你推荐
南通135****6686用户1分钟前已获取解答
无锡135****5774用户4分钟前已获取解答
苏州152****5554用户3分钟前已获取解答
工程索赔内容有哪些?如何索赔?
1、工期延期索赔2、工期加速索赔3、工程变更索赔4、不可预见的外部故障或条件索赔5、不可抗力引起的索赔6、工程终止索赔7、其它索赔,如汇率贬值,汇率变化,物价变化,政策法令变化等原因引起的索赔。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程索赔内容有哪些
21浏览 2025-02-15
工程索赔单
10w+浏览2024-11-03
工程内容减少变更怎么索赔?
施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程资料移交清单有哪些内容
工程资料移交清单内容有: 1、移交工程的文件和技术文件; 2、工程施工的图纸和设计文件; 3、工程交付使用的报告文件; 4、固定的资产的交接的清单; 5、工程运行期间的处理的报告; 6、设备的配置清单和设备分发祥表; 7、工单的执行资料; 8、隐蔽工程的详细说明。
35浏览 2024-10-24
费用索赔包括哪些内容(工程)
[律师回复] 您好,针对您的费用索赔包括哪些内容(工程)问题解答如下,   索赔费用的组成  <br/>(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。  <br/>(2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。  <br/>(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。  <br/>(4)分包费用。分包费用索赔是指分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。  <br/>(5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。  <br/>(6)利息。在索赔款额的计算中,经常包括利息。利息的索赔通常在下列情况中发生:拖期付款的利息、错误扣款的利息。  <br/>(7)总部(企业)管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。  <br/>(8)利润。一般来讲,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在各项实施工程内容的价格之内的,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。
350浏览
工程索赔清单
10w+浏览2024-11-14
国际工程索赔程序有哪些相关内容?
1在28天内发出索赔意向通知;2向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3工程师于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;4当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
10w+浏览
建设工程纠纷
建筑工程索赔报告包含的内容有哪些
工程索赔的内容:1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔。2、发包人违约引起的索赔。3、合同错误引起的索赔。如合同条文不全,错误,矛盾等设计图纸,技术规范错误等。4、合同变更引起的索赔。因发包人提出工程延期,加速或工程终止的合同条件发生变化,致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。
25浏览 2025-01-27
工程索赔的范围和内容是什么呢
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。<br/>不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害,包括地震,海啸,水灾,以及国家政策的变化等。<br/>发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件,未按照合同约定的期限和数额付款等,监理人未能按照合同约定完成工作,如未能发出图纸,指令等也视为发包人违约。<br/>如合同条文不全,错误,矛盾等设计图纸,技术规范错误等。<br/>因发包人提出工程延期,加速或工程终止的合同条件发生变化,致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。<br/>证据,作为索赔文件的一部分,关系到索赔的成败,证据不足或没有证据,索赔是不成立的。<br/>索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、法律证明效力、及时性。<br/>证据的种类包括:<br/>1、招标文件、合同文本及附件;<br/>2、来往文件、签证及更改通知等;<br/>3、各种会谈纪要;<br/>4、施工进度计划和实际施工进度表;<br/>5、施工现场工程文件;<br/>6、工程照片;<br/>7、气象报告;<br/>8、工地交接班记录;<br/>9、建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等;<br/>10、市场行情记录;<br/>1<br/>1、各种会计核算资料;<br/>1<br/>2、国家法律、法令、政策文件等。
333浏览
工程索赔单表格
10w+浏览2024-11-17
建筑工程索赔报告包含的内容有哪些,如何索赔?
施工索赔的内容有经济索赔和工期索赔。即要求对方偿付一定的费用或要求业方允许延长原合同期限,作为非承包商原因造成工期延误的补偿。而在实际工程中,往往同一索赔事项既有经济索赔又有工期索赔。想得到索赔款额的,必须由索赔的证据及理由,最为重要的是需要在合同规定的范围内提出来,否则其胜诉的机率就会大大降低。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程索赔的范围和内容是哪些呢
[律师回复] 您好,针对您的工程索赔的范围和内容是哪些呢问题解答如下, 工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。<br/>不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害,包括地震,海啸,水灾,以及国家政策的变化等。<br/>发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件,未按照合同约定的期限和数额付款等,监理人未能按照合同约定完成工作,如未能发出图纸,指令等也视为发包人违约。<br/>如合同条文不全,错误,矛盾等设计图纸,技术规范错误等。<br/>因发包人提出工程延期,加速或工程终止的合同条件发生变化,致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。<br/>证据,作为索赔文件的一部分,关系到索赔的成败,证据不足或没有证据,索赔是不成立的。<br/>索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、法律证明效力、及时性。<br/>证据的种类包括:<br/>1、招标文件、合同文本及附件;<br/>2、来往文件、签证及更改通知等;<br/>3、各种会谈纪要;<br/>4、施工进度计划和实际施工进度表;<br/>5、施工现场工程文件;<br/>6、工程照片;<br/>7、气象报告;<br/>8、工地交接班记录;<br/>9、建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等;<br/>10、市场行情记录;<br/>1<br/>1、各种会计核算资料;<br/>1<br/>2、国家法律、法令、政策文件等。
340浏览
工程索赔单格式
10w+浏览2024-11-02
建筑工程索赔意向书包含哪些内容?
1、总论部分一般包括以下内容:1、序言。2、索赔事项概述。3、具体索赔要求。4、索赔报告编写及审核人员名单。2、根据部分3.计算部分(l)索赔款的要求总额。2、指明各项开支的计算依据及证据资料。4、证据部分。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程索赔签证单
10w+浏览2024-11-26
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程款纠纷 > 工程索赔单的内容有哪些
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡177****7500用户4分钟前已提交咨询
南通181****3760用户3分钟前已获取解答
扬州180****1538用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换