
在江苏省徐州市贾汪区人民法院审理的这起承揽合同纠纷案件中,原告李X起初面临着不利局面。李X与徐州XX公司签订装饰装修合同,支付工程款后,装修进度停滞,XX公司还出具停工通知单解除合同。李X起诉要求解除合同、返还装修款、支付违约金及租金损失等。一审法院虽支持了解除合同和部分装修款、违约金诉求,但以证据不足为由驳回了租金损失诉求。此时,李X委托了北京云亭(徐州)律师事务所的程理想律师。程理想律师自2022年开始执业,凭借工科背景带来的严谨逻辑和对法律关系的精准解构能力,在业内小有名气。
二审准备:深入剖析寻突破
接到委托后,程理想律师开始了细致的准备工作。他重新梳理案件细节,仔细研究《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》。他发现,虽然合同中未明确约定XX公司应承担工程逾期造成的租金损失,但从常理推断,被告对涉案房屋用于出租是明知的。程律师还收集了更多关于房屋预期出租的证据,如周边房屋租赁市场行情、原告与潜在租户的初步沟通记录等,以证明租金损失的可预见性。
二审辩护:精准出击获逆转
在二审法庭上,程理想律师提出,可得利益损失的可预见性判断不能仅依据合同约定,而应结合案件实际情况。被告在签订合同时知晓原告装修房屋用于出租,其违约行为导致装修延误,必然给原告造成租金损失。程律师还强调,原告提供的证据足以证明租金损失的存在和合理性。最终,二审法院采纳了程理想律师的辩护意见,撤销一审判决中驳回租金损失诉求的部分,改判被告阚XX向原告李X支付房屋使用及租金损失6397元。至此,这起承揽合同纠纷案件实现了逆转,程理想律师凭借专业的法律知识和严谨的逻辑推理,为当事人挽回了损失,彰显了其在复杂案件中的卓越辩护能力。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换