建设工程纠纷 法律问答
1105
万
解答量
2408
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程工期延误赔偿标准一天多少[律师回复] 结论： 工程工期延误赔偿标准法律无统一日赔偿数额规定，有合同约定按约定执行，无约定按实际损失主张，双方有争议可协商，协商不成可仲裁或诉讼。 法律解析： 在工程工期延误赔偿问题上，法律给予了一定的灵活性。若合同中明确了每日赔偿金额或计算方式，就依照合同来确定赔偿。要是合同没有相关约定，发包人则可按实际损失来主张赔偿，实际损失涵盖增加的管理费用、窝工费、机械设备闲置费等额外支出。不过，发包人需对这些实际损失承担举证责任。当双方对赔偿标准存在争议时，可先尝试协商解决；若协商无法达成一致，就可以通过仲裁或诉讼的途径，由仲裁机构或法院依据具体情况确定合理的赔偿标准。如果您在工程工期延误赔偿方面遇到难题，建议向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。律图专业咨询...
5解答 3.7w浏览 -
建设工程专属管辖包含了哪些方面[律师回复] 法律分析： （1）建设工程专属管辖包含多个方面。建设工程施工合同纠纷较为常见，涵盖各类建筑、安装、装修等合同引发的争议，如工程质量、工期、价款结算等。 （2）建设工程价款优先受偿权纠纷，是承包人就建设工程价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿引发的争议。 （3）建设工程分包合同纠纷，是总承包人将部分工程分包给其他单位后产生的纠纷。 （4）建设工程监理合同纠纷，围绕监理单位与建设单位间的权利义务产生。 （5）建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷也在专属管辖范围内。这些纠纷由建设工程所在地法院管辖，利于查明事实、现场勘查和执行。 提醒： 涉及建设工程专属管辖纠纷时，应注意向建设工程所在地法院提起诉讼，不同案件情况复杂，建议咨询以获取精准法律分析。本地优选咨询...
5解答 4w浏览
-
工程出现延误，产生的费用该怎么算[律师回复] 结论： 工程延误产生费用的计算需根据延误原因确定，发包人原因导致的承包人可索赔，承包人原因导致的自行承担且可能支付赔偿费，不可抗力等双方无过错原因导致的各自承担自身损失，纠纷按合同约定方式处理。 法律解析： 根据相关法律规定，在工程建设中，不同的延误原因对应不同的费用承担方式。若发包人未按约定提供施工条件等导致延误，承包人有权索赔实际发生且有合法凭证的费用，像人工窝工费、设备闲置费等。若因承包人自身问题造成延误，其不仅要自行承担增加的费用，还可能需按合同约定向发包人支付误期赔偿费。而因不可抗力等双方均无过错的情况，各自承担自身损失，工程本身损害费用由发包人承担。当出现费用计算纠纷时，双方应按照合同约定的协商、仲裁或诉讼等方式解决。如果您在工程延误费用计算方面遇到问题，建议及时向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。律图法律顾问...
5解答 4.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
喝酒死了酒友赔偿多少钱合适酒友是否担责及赔偿金额依具体情况而定。若酒友有强迫劝酒、明知对方不能喝酒仍劝酒等过错行为，需承担相应赔偿责任。赔偿范围涵盖医疗费、丧葬费等，金额要综合过错程度、死者自身情况确定。过错小可能担10%-30%，过错大可能担30%-50%甚至更高。赔偿可协商，协商不成由法院判决。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
喝酒住院公司有责任吗喝酒住院公司是否担责需分情况判断。员工在工作时间因工作原因喝酒，如陪客户应酬，公司可能担责，依据民法典，用人单位对执行工作任务致损担责，且有管理和安全保障义务。若员工非工作时间、非工作相关喝酒住院，公司通常无责，但公司组织活动有强迫喝酒等过错，可能担责，具体依实际情况认定。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
在景区摔骨折了费用怎么赔偿的景区游客摔骨折，景区是否担责及赔偿费用要依具体情况判断。若景区未尽安全保障义务致游客摔倒，应担侵权责任。赔偿费用依《民法典》，含医疗费、误工费等，各项费用有相应确定方式。游客要收集保存好就医票据等证据，可先与景区协商，协商不成可向消协投诉或向法院起诉维权。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
180****9603
150****8197
135****3098
