建设工程纠纷 法律问答
1256
万
解答量
2710
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
恶意违约拖欠工程款要怎么去处理[律师回复] 在建筑工程领域，恶意违约拖欠工程款的情况时有发生，遇到这种事不用慌，下面为你介绍有效的处理途径。 协商是个不错的开头。和对方坐下来，平心静气地把违约这事儿挑明，要求按照合同约定支付工程款，并且给对方一个合理的付款时间。这个过程里，要记得留存好聊天记录、会议纪要等证据，这都是日后维权的依据。协商成本低，还能给双方留个情面。 要是协商没效果，那就发律师函。找律师起草并发出律师函，告诉对方违约要承担的法律后果。很多时候，律师函的威慑力能让对方乖乖付款。 还可以寻求第三方调解。行业协会、人民调解委员会等机构能从中斡旋，帮助双方达成和解。大家心平气和地解决问题，既能拿到钱，也不用伤了和气。 如果前面几种办法都行不通，就只能走诉讼程序了。先准备好建设工程合同、工程验收文件、工程款结算凭证等相关证据，去有管辖权的法院起诉。起诉时，根据实际情况申请财产保全，防止对方把财产转移了，保障判决能顺利执行。要是涉及工程造价有争议，还可以申请司法鉴定。等法院判决下来，对方要是还不履行，在规定时间内赶紧申请强制执行。 法律建议：在签订工程合同时，详细明确违约条款和付款方式。施工过程中，及时留存各类证据。一旦发现对方有拖欠倾向，尽早采取措施，维护自己的合法权益。律图平台咨询...
5解答 3.3w浏览 -
建筑工程约定仲裁是否具备效力[律师回复] 1、建筑工程里约定的仲裁条款有没有效力，得看实际情况。依据《中华人民共和国仲裁法》，有效的仲裁协议得符合一些条件。 2、双方得有书面的仲裁条款或者协议，口头约定仲裁一般是没用的。书面协议可以是在建筑工程合同里专门设置仲裁条款，也能是单独的仲裁协议书。 3、仲裁协议得明确。要清楚指出建筑工程里哪些争议要提交仲裁，像工程款结算、工程质量这些问题；同时要选定仲裁委员会，确定到底由哪个仲裁机构来处理仲裁。 4、约定仲裁不能违法。要是仲裁协议约定的仲裁事项超出了法律规定的仲裁范围，或者有排除法院专属管辖等违法情况，仲裁协议就会无效。还有，如果一方用胁迫手段让对方签订仲裁协议，这个协议也没有法律效力。 5、要是满足了上面这些条件，建筑工程约定的仲裁一般是有效的。一旦出现纠纷，当事人就得按约定的仲裁程序去解决，不能再向法院起诉。从行业发展看，清晰有效的仲裁条款有助于高效解决建筑工程纠纷，减少司法资源的浪费，推动建筑市场的健康有序发展。本地专业咨询...
5解答 4.3w浏览
-
工地欠账可不可以起诉签字施工员[律师回复] 工地干活被欠账，能直接起诉签字的施工员追讨吗？一般是不行的。施工员在工地文件上签字，大多是代表施工单位干活，体现的是单位的意思，这属于职务行为。按照法律，职务行为的后果一般由单位担责，所以工地欠账，责任主体通常是施工单位。 要是想解决工地欠账，得先明确债权债务关系，收集好合同、结算单、对账单这些证据，然后去法院起诉施工单位还钱。 但也有特殊情况，如果能证明施工员签字不是职务行为，而是他个人加入了债务、提供了担保，或者因为他个人过错导致欠账，那可以起诉施工员。不过这得有过硬的证据才行。 总之，追讨工地欠账，通常该起诉施工单位。大家遇到这种事，要及时收集证据，通过法律途径解决。要是不确定情况，也可以咨询专业人士。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览
-
工程没做完可不可以索要工程款[律师回复] 工程没做完，到底能不能要工程款？实际要分不同情况来看。 如果是发包方的问题导致工程没做完，像没按约定提供施工条件，或者中途变更设计等，承包方不仅能要回已完成且质量合格部分的工程款，还能让发包方赔偿停工、窝工等带来的损失。 要是因为承包方自己的原因没完成工程，那承包方只能主张已完成且质量合格部分的工程款。在此情况下，发包方有权按合同约定，追究承包方的违约责任，比如扣除一定比例的工程款当作违约金。 当双方对已完成工程质量有争议时，得找专业机构检测。若质量合格，承包方可以索要工程款；若质量不合格，且修复后仍不合格，承包方可能就拿不到这部分钱了。 承包方要是想主张工程款，得注意收集和保存证据，像施工合同、工程进度记录、工程量确认单、验收报告等，这些能证明自己完成的工作量和应得的工程款数额。要是双方协商不成，承包方可以通过诉讼或者仲裁的途径解决问题。平台精选咨询...
5解答 3w浏览
-
工程监理失职应怎样进行处理[律师回复] 工程监理失职是指监理单位或人员没履行监理合同义务，违反法律法规和技术标准。遇到这种情况，可从三个层面处理。 民事层面，按《中华人民共和国民法典》，监理失职算违约，建设单位能要求监理单位担责，像赔偿损失、采取补救措施。要是监理失职让建设单位有经济损失，建设单位可收集监理报告、施工记录、损失清单等证据，通过协商或民事诉讼让监理单位赔偿。 行政层面，根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位有违规行为，比如和施工单位串通降低工程质量标准，行政主管部门会视情节责令改正，并处五十万到一百万罚款，还可能降低资质等级或吊销资质证书。造成损失要承担连带赔偿责任，构成犯罪就追究刑事责任。失职的监理人员会被主管部门警告、罚款、暂停执业或吊销资格证书。 刑事层面，若监理失职严重，造成重大安全事故等严重后果，可能触犯《中华人民共和国刑法》里的工程重大安全事故罪等罪名，相关单位和个人会被依法追究刑事责任。本地优选咨询...
5解答 3.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
孩子在幼儿园受伤怎样赔偿孩子在幼儿园受伤，若幼儿园不能证明尽到教育、管理职责，需承担侵权责任并赔偿。赔偿范围包括医疗费、护理费、交通费等合理费用；若造成残疾，还需赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。若第三人致伤，由第三人担责，幼儿园有过错则承担相应补充责任。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
幼儿园儿童受伤责任是谁幼儿园儿童受伤责任划分需视情况而定。无民事行为能力的儿童在幼儿园学习、生活期间受到人身损害，幼儿园应承担侵权责任，但能证明尽到教育、管理职责的除外；若是第三人造成儿童损害，由第三人担责，幼儿园未尽到管理职责的，承担相应补充责任。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
2个小孩一起玩一方受伤谁的责任两个小孩一起玩一方受伤，责任认定需具体分析。若一方小孩有过错致对方受伤，其监护人通常要承担侵权责任；若双方都有过错，根据各自过错程度分担责任；若属意外事件且双方均无过错，可根据实际情况由双方分担损失。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
186****4368
185****9715
153****4445
