建设工程纠纷 法律问答
1264
万
解答量
2726
万
浏览量
西藏-肖康律师19分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
西藏-张亚...律师2分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
西藏-卓玛律师19分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
西藏-姜岩律师3分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工人员被强制退场要怎么处理[律师回复] 施工人员被强制退场，处理办法如下： 查看合同。若施工人员和施工单位或发包方签有合同，要按照合同约定处理。合同会写明退场条件、流程和补偿等。要是强制退场不符合合同约定，施工人员能主张对方违约，要求对方担责，比如赔偿经济损失、支付违约金等。 收集证据。需收集能证明被强制退场的证据，像书面通知、现场视频、证人证言等；同时收集和自身损失相关的证据，如已完成工作量的记录、购买材料的票据等，为后续维权做准备。 协商解决。施工人员可和强制退场的一方协商，表明立场和诉求，争取达成双方都接受的方案，比如支付合理报酬、给予适当补偿等。 若协商不成，可找第三方调解。比如向建设行政主管部门、行业协会等反映情况，让他们调解。若调解还是不行，施工人员可走法律途径维权，向法院起诉或按合同约定申请仲裁，让对方承担法律责任。平台专业咨询...
5解答 4.7w浏览 -
工程承包合同管辖的情况是怎样[律师回复] 工程承包合同纠纷该去哪个法院起诉，是很多人关心的问题。工程承包合同管辖分地域管辖和级别管辖。 地域管辖上，建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定，由不动产所在地法院管。毕竟工程承包合同和不动产建设、施工关系密切，所以工程所在地法院对这类纠纷有管辖权。 级别管辖得看标的额、影响范围等因素。基层法院一般管一审的普通工程承包合同纠纷；中级法院管辖区内有重大影响的一审案件，以及最高法院指定管辖的案件；高级法院管辖区内有重大影响的一审案；最高法院管全国有重大影响的案件，以及它认为该自己审的案子。 另外，签工程承包合同时，当事人可以在书面合同里协议选择和争议有实际联系地点的法院，像被告住所地、合同履行地、签订地、原告住所地、标的物所在地的法院都行。但要注意，不能违反民诉法对级别管辖和专属管辖的规定。了解这些规定，能让当事人在遇到工程承包合同纠纷时，正确选择管辖法院，顺利解决问题。本地优选咨询...
5解答 3.2w浏览
-
非法转包工程的债务该由谁来承担[律师回复] 建设工程领域里，非法转包工程是严重违法的。在非法转包工程中，债务承担得根据不同情况来确定。 转包合同因为违反法律强制规定是无效的。但要是工程竣工验收合格，实际施工人要求参照合同约定支付工程款，法院会支持。 在对外债务上，实际施工人施工时产生的材料款、劳务款等债务，债权人起诉转包人、违法分包人担责，一般情况下，他们要对实际施工人的债务负连带责任，毕竟转包人违法转包有过错。不过，要是转包人能证明债权人与实际施工人约定债务由实际施工人承担，或者债权人交易时明知实际施工人借用转包人名义，那转包人就不用担责。 转包人与发包人之间的债务，为保障实际施工人权益，避免其因转包人拿不到工程款，发包人要在欠付工程款的范围内对实际施工人负责。 所以，非法转包工程的债务责任，通常是转包人、违法分包人、发包人在各自过错范围内承担，还可能要负连带责任。大家在工程建设中，一定要遵守法律，避免非法转包带来的法律风险。律图专业咨询...
5解答 4.9w浏览
-
不可抗力致建设工程损失由谁来承担[律师回复] 在建设工程领域，不可抗力带来的损失承担问题需要依据《中华人民共和国民法典》等法规来处理。这有几个基本准则： 首先，工程本身受损，像因工程事故致第三方人员伤亡、财产损失，还有运到施工场地准备施工的材料和待安装设备受损，其损失由发包人承担。简单讲，这些要么是工程本身的一部分，要么是为工程建设准备的物资，所以发包方要担起这个风险。 其次，发包方和承包方人员伤亡的事，由各自单位负责并出相关费用。毕竟员工和所属单位存在劳动关系，自然应该自己对员工安全负责。 再者，承包人的施工机械设备坏了，以及停工造成的损失，得承包人自己承担。施工设备是承包人干活用的工具，风险只能自己扛。 另外，停工时，若发包人要求承包人留必要的管理人员和保卫人员在施工场地，这笔费用由发包人出，这是为保障发包方利益产生的开销。 最后，工程清理和修复的费用也由发包人承担，因为清理修复工程是为了让工程能重新投入使用，符合发包方的建设目的。 不过在实际操作中，如果当事人在建设工程合同里对不可抗力损失承担有约定，那就按约定来。法律建议是，在签订建设工程合同时，双方要仔细考虑不可抗力损失承担问题并明确写入合同，以便遇到情况时能按约定公平处理。本地法律顾问...
5解答 4.6w浏览
-
工程结算审定金额超出可研要怎么做[律师回复] 1、当工程结算审定金额超出可研时，得先去弄清楚原因。看看是可研估算本身不准，还是设计有变更，或者遇到了不可抗力因素，又或者是施工管理出了问题。要是因为可研估算编制时基础资料不全、数据不准，那就要评估一下到底是谁该为估算失误负责。 2、要是设计变更导致金额超了，就得审查这个变更合不合理、符不符合规定。按规定，重大设计变更得重新报批。要是变更有必要且程序合规，那就把变更手续完善好，把相关文件、图纸、签证这些资料收集起来，当作结算的依据。 3、要是超出的金额比较小，在合理范围内，就可以用项目预备费来解决。但要是超出金额大，就得重新评估项目的可行性和资金来源。和相关部门沟通一下，看看能不能申请追加预算或者调整资金安排。要是资金实在解决不了，可能就得重新规划项目，把一些不必要的建设内容砍掉，控制好成本。 4、另外，要做好记录和沟通工作。及时把审定金额超出的情况和处理方案告诉建设单位、投资方等相关方，争取大家的理解和支持。在以后的项目管理里，要加强对工程成本的控制和监督，防止类似情况再出现。本地优选咨询...
5解答 4.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
起诉肇事逃逸案件还能不能获得赔偿起诉肇事逃逸案一般能获赔偿，逃逸者需担民事责任。受害者可通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼索赔，赔偿包括医疗费、误工费等，若致残疾或死亡还有额外项目。法院依据证据和法律确定赔偿责任与数额，证据充分时，诉求易获法律支持。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
正当防卫致死后逃逸会被判处几年正当防卫致死后逃逸，需先判断是否构成正当防卫。若是，无需担刑责，逃逸也不构成犯罪；若不构成，属防卫过当致人死亡，应担刑责但可减轻或免除处罚。一般按过失致人死亡罪定罪，情节轻判三年以下，否则判三到七年；若认定故意杀人，情节轻判三到十年，否则处死刑、无期或十年以上。逃逸会从重量刑，最终量刑依案情和证据判定。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
如何证明自己不是肇事逃逸证明自己不是肇事逃逸，可从主观和客观两方面入手。主观上，能证明无逃避法律追究故意，如不知事故发生；客观上，可提供不在现场证据、及时救助伤者、主动报警等证据，证明自身行为不符合肇事逃逸特征。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
182****8206
151****8358
155****5804
