建设工程纠纷 法律问答
1288
万
解答量
1487
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
如何认定实际施工人[律师回复] 1、我们日常提到的实际施工人，本质是在没有法律效力的建设工程施工合同关系里，实打实把工程做完的主体，这套认定规则是建筑工程领域多年司法实践逐步梳理出来的裁判共识，也贴合当下建筑市场里层层转包挂靠乱象的规制需求。 2、判定的首要前提是施工合同本身不具备法律效力，不管是施工环节被整体转手、把不能拆分的工程违规拆分出去包给他人，还是没有对应施工资质的主体借用有资质企业的名义签合同，只要是这类情形导致合同从一开始就没有法律约束力，才有可能往实际施工人的方向去认定。有效合同框架下的所有施工主体，都不在实际施工人的认定覆盖范围内。 3、核心判定依据是主体真真切切做完了对应的施工工作，真金白银掏了钱买材料、租设备，安排工人进场作业完成全部或部分施工内容。那些只在中间牵线搭桥做协调，或者只负责某块行政类管理事务的主体，从来没有实际投入资源落地施工环节的，完全不符合对应的认定条件。 4、还要看这个主体和项目的建设方也就是发包人，有没有形成事实上的直接关联，不用通过中间的转包分包主体绕弯，直接把做完的工程交付给发包人，发包人也直接给这个主体转过工程款，或是在日常管理、节点验收环节明确认可过这个主体的施工行为，双方在实际操作里已经形成了直接的权利义务对应关系。 5、合法合规的正常施工主体全部被排除在这个概念之外，包括承接整个项目的总承包人、走正规流程办好手续的专业分包单位、完全符合规范要求的劳务分包主体，这些在有效合同框架下开展作业的主体，都不能被认定为实际施工人。 6、这类实际施工人可以直接参照现行建设工程纠纷案件对应司法解释的相关条款，要求发包人在自己还没付清的工程款额度内承担直接付款责任。但行使这项权利的时候，实际施工人要拿出实实在在的证据，证明自己全程参与了施工的全部事实，还有对应工程的价款结算依据，不然对应的主张很难得到司法层面的支持。从建筑法律服务行业的长期发展来看，后续这类规则的适用边界还会持续细化，进一步平衡实际施工群体的权益保障和发包人的合法利益，压缩建筑市场里不规范转包挂靠行为的生存空间。平台精选咨询...
5解答 3.9w浏览 -
遇到家装工程违约，要怎样处理[律师回复] 家装工程遇到违约情况别慌，有办法处理。 处理违约，先看合同。合同是关键，里面会写清楚像延迟完工、用了不合格材料这种违约情形，还有违约责任咋承担，比如违约金给多少或者咋算。一旦发现对方违约，就能按合同要求他们负责。 要是违约不太严重，就和对方沟通协商。可以用书面函件或者邮件，告诉他们违约事实和造成的影响，要求对方在合理时间内改正错误、承担责任。协商时，聊天记录、邮件这些证据要留好。 要是协商没用，就找第三方调解。可以向消协、家装行业协会这些机构投诉，让他们帮忙调解。这些机构有专业人员和处理办法，能帮着解决纠纷。 如果调解也不管用，那就走法律途径。把合同、付款凭证、工程照片视频、沟通记录这些证据都收集好，去法院起诉，让违约方继续把工程做完、采取补救措施、赔偿损失。要是合同里约定了仲裁，也能去约定的仲裁机构申请仲裁。平台优选咨询...
5解答 3.7w浏览
-
若施工合同约定了管辖权怎么办[律师回复] 在施工合同里，管辖权的约定是个重要的事儿。一般来讲，要是合同里约定了管辖权，那就得按约定来。按照相关法律，建设工程施工合同纠纷是按不动产纠纷确定管辖的，也就是由不动产所在地的法院专门管。不过呢，要是不违反级别管辖和专属管辖的规定，当事人也可以自己商量着选管辖法院。 要是施工合同里关于管辖的约定是有效的，那这个约定就比法定的一般管辖规则更管用。有效约定得满足一些条件。第一，必须写成书面形式，不能口头说说就算。第二，约定的法院得和争议有实际联系，像合同履行地或者当事人住所地这些地方的法院就比较合适。第三，不能违反级别管辖和专属管辖的规定。要是约定有效，发生纠纷了，当事人就得去约定的法院起诉。 但要是管辖约定不符合法律要求，比如说约定了和争议没啥关系的法院，或者违反了专属管辖、级别管辖的规定，那这个约定就不作数。这时候就得按照法定的专属管辖规定，由建设工程所在地的法院来管纠纷。 所以啊，当事人在签合同的时候，对管辖的约定一定要小心谨慎。要保证约定符合法律规定，这样在以后发生纠纷的时候，才能通过合适的法律途径解决问题，自己的权益也能更好地得到保障。律图平台咨询...
5解答 4.5w浏览
-
工程合同违约了应该怎样去处理[律师回复] 工程合同出现违约情况，别慌，有办法处理。 第一步，看合同约定。一般工程合同里会写清楚违约责任，像违约金给多少或者怎么算。要是有一方违约了，另一方能按照合同，让违约方担责、付违约金。 要是合同里没解决问题，就进行第二步，和对方协商。违约发生后，双方得赶紧沟通。违约方主动担责，拿出解决办法；守约方也别着急，给对方点时间补救，要是能达成双方都接受的方案，合同还能接着履行。 要是协商没用，那就走法律途径。守约方可以去法院起诉违约方，要求对方承担责任，比如赔偿损失、继续履行合同。打官司的时候，守约方要准备好足够证据证明对方违约，以及自己的损失有多少，比如合同、工程进度报告、往来函件、付款凭证等。 还有，如果合同里签了仲裁条款，也能申请仲裁。仲裁效率高，还能保密，仲裁结果是有终局性的，双方都得遵守。 工程合同违约后，咱先按合同约定处理，试试协商化解问题，要是都行不通，就尽快用诉讼或仲裁维护自己的合法权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览
-
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
建筑面积小于规划面积怎么处理建筑面积小于规划面积时，若差值在合理误差范围内，一般按实际面积结算价款；若超出合理误差范围，购房者可要求解除合同，开发商应返还已付购房款及利息；若购房者不解除合同，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由开发商返还，超出3%部分的房价款由开发商双倍返还。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
建筑工程管辖是否一定专属管辖建筑工程管辖不一定专属管辖。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定专属管辖，但并非所有建筑工程相关纠纷都属专属管辖，像一般的建筑设备租赁合同纠纷等，就不适用专属管辖规定，应依据一般管辖原则确定管辖法院。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
施工项目结束辞退员工需要补偿吗施工项目结束辞退员工是否补偿分情况而定。若签以完成一定工作任务为期限的劳动合同，项目结束合同终止，用人单位按《劳动合同法》支付经济补偿，补偿依工作时长而定。若签固定期限劳动合同，项目结束非法定解约理由，辞退属违法，需付双倍赔偿金。但员工有《劳动合同法》第三十九条情形，单位辞退无需补偿。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
188****2347
157****9871
