建设工程纠纷 法律问答
1256
万
解答量
1455
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程合同违约了应该怎样去处理[律师回复] 工程合同出现违约情况，别慌，有办法处理。 第一步，看合同约定。一般工程合同里会写清楚违约责任，像违约金给多少或者怎么算。要是有一方违约了，另一方能按照合同，让违约方担责、付违约金。 要是合同里没解决问题，就进行第二步，和对方协商。违约发生后，双方得赶紧沟通。违约方主动担责，拿出解决办法；守约方也别着急，给对方点时间补救，要是能达成双方都接受的方案，合同还能接着履行。 要是协商没用，那就走法律途径。守约方可以去法院起诉违约方，要求对方承担责任，比如赔偿损失、继续履行合同。打官司的时候，守约方要准备好足够证据证明对方违约，以及自己的损失有多少，比如合同、工程进度报告、往来函件、付款凭证等。 还有，如果合同里签了仲裁条款，也能申请仲裁。仲裁效率高，还能保密，仲裁结果是有终局性的，双方都得遵守。 工程合同违约后，咱先按合同约定处理，试试协商化解问题，要是都行不通，就尽快用诉讼或仲裁维护自己的合法权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览 -
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
民间财产纠纷会被拘留吗民间财产纠纷一般不会直接导致拘留。通常先通过协商、调解或诉讼等方式解决。但如果在纠纷处理过程中，当事人存在妨害民事诉讼的行为，如拒不履行生效判决等，法院可根据情节轻重对其予以罚款、拘留。情节严重构成犯罪的，还会依法追究刑事责任。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
靠放贷为生属于犯罪吗靠放贷为生是否属于犯罪，需视情况而定。若未经监管部门批准，以营利为目的向不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，可能构成非法经营罪；若放贷过程中存在暴力催收等违法犯罪行为，也会被追究相应法律责任；合法合规放贷则不构成犯罪。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
民间借贷被起诉后多久强制执行民间借贷被起诉后，若当事人未上诉，判决书生效后规定履行期届满，对方可申请强制执行；若上诉，二审判决送达即生效，规定履行期结束可申请。一般整个过程，一审审限普通程序6个月、简易程序3个月，二审审限3个月，之后进入执行程序。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
189****9890
153****2526
155****4096
