建设工程纠纷 法律问答
1256
万
解答量
1455
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程合同违约了应该怎样去处理[律师回复] 工程合同出现违约情况，别慌，有办法处理。 第一步，看合同约定。一般工程合同里会写清楚违约责任，像违约金给多少或者怎么算。要是有一方违约了，另一方能按照合同，让违约方担责、付违约金。 要是合同里没解决问题，就进行第二步，和对方协商。违约发生后，双方得赶紧沟通。违约方主动担责，拿出解决办法；守约方也别着急，给对方点时间补救，要是能达成双方都接受的方案，合同还能接着履行。 要是协商没用，那就走法律途径。守约方可以去法院起诉违约方，要求对方承担责任，比如赔偿损失、继续履行合同。打官司的时候，守约方要准备好足够证据证明对方违约，以及自己的损失有多少，比如合同、工程进度报告、往来函件、付款凭证等。 还有，如果合同里签了仲裁条款，也能申请仲裁。仲裁效率高，还能保密，仲裁结果是有终局性的，双方都得遵守。 工程合同违约后，咱先按合同约定处理，试试协商化解问题，要是都行不通，就尽快用诉讼或仲裁维护自己的合法权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览 -
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
再审抗诉的抗诉机关是哪一个再审抗诉的抗诉机关是最高人民检察院和上级人民检察院。最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，若发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
一审败诉后上诉到二审在法庭上应该注意什么一审败诉后上诉到二审，在法庭上需注意围绕上诉请求和理由进行陈述，清晰表达观点并提供有力证据支持。要尊重法庭秩序，听从法官指挥，避免情绪化发言。对于对方观点和证据，应理性反驳，准确指出一审判决存在的问题，以争取二审改判。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
民事纠纷赔偿金怎么确认民事纠纷赔偿金确认复杂。要先分清责任按过错定比例，财产损失按实际价值算，人身损害赔偿涉及医疗费、误工费等，医疗费实报实销，误工费依误工和收入算，护理费依级别时长定，残疾、死亡赔偿金按标准和年限算，还有精神损害赔偿依侵权情节定数额，需全面考量依法确定赔偿数。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
139****4963
137****4312
158****8534
