建设工程纠纷 法律问答
1256
万
解答量
1455
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
民事判决书可以告刑事吗民事判决书是对民事纠纷作出的裁判，本身不能用于告刑事。若在民事案件审理中发现涉及刑事犯罪，法院会将犯罪线索移送公安机关或检察机关，由其立案侦查、审查起诉，走刑事诉讼程序，而非直接依据民事判决书进行刑事控告。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
刑事附带民事诉讼可主张哪些赔偿范围刑事附带民事诉讼中，赔偿范围包括因人身权利受到犯罪侵犯或财物被犯罪分子毁坏而遭受的物质损失。具体涵盖医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，误工费，残疾生活辅助器具费，丧葬费等，但不包括精神损失赔偿。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
盗窃案可进行刑事附带民事诉讼吗一般而言，盗窃案不能提起刑事附带民事诉讼。依据相关司法解释，被告人非法占有、处置被害人财产，应依法追缴或责令退赔，其情况可作量刑情节。经追缴或退赔仍有损失，被害人可向法院民事审判庭另行起诉，法院可受理。即盗窃案被盗财物通过追缴或退赔返还，若还有损失，被害人才可另行民事诉讼。1.3k浏览
白金玉律师
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
187****1450
188****9855
152****1490
