建设工程纠纷 法律问答
1256
万
解答量
1455
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
建设工程合同纠纷需准备什么证据材料[律师回复] 遇到建设工程合同纠纷时，准备证据材料得围绕合同签订、履行、违约等情况来，下面给大家分类介绍。 首先是主体资格证据，这是为了证明当事人的诉讼主体资格。要是当事人是自然人，就准备身份证；要是法人或者其他组织，就得准备营业执照副本、法定代表人身份证明书等。 接着是合同关系证据，得提供建设工程合同文本，这样能证明双方的权利和义务。要是合同有变更，还得提供补充协议、会议纪要、来往函件等。 履行情况证据也很重要。施工过程中，施工方要提供施工图纸、工程进度表、工程签证单、验收报告等，以此证明施工内容和进度；发包方则要提供付款凭证等，来证明自己的付款情况。 工程质量方面也需要证据。施工方要提供施工日志、材料检验报告、分项分部工程质量检验评定记录等；如果发包方觉得工程质量不合格，就得提供质量问题的照片、鉴定报告等。 对于价款结算，施工方要提供工程竣工结算报告、已付工程款明细等；要是发包方对价款有异议，就得提供审计报告等反驳证据。 最后是索赔证据，一方提出索赔的时候，要提供索赔函、索赔计算依据、造成损失的证据等。在处理建设工程合同纠纷时，准备好这些证据，才能更好地维护自己的权益。律图法律顾问...
5解答 4.2w浏览 -
工程停工期间产生的费用该谁负担[律师回复] 工程停工期间费用该由谁承担，得看停工原因。 要是发包方的问题导致停工，像没按约定提供施工条件、没及时付工程进度款，按《民法典》规定，发包方得承担停工费用。这里面有承包人停工、窝工的人工钱，机械设备闲置的费用，还有合理的利润损失等，工期也得往后顺延。 要是承包人自己的问题，比如施工管理不行、劳动力或者设备不够，那承包人就得自己承担停工费用。而且，承包人可能还得为工期延误担责，赔偿发包方的损失。 要是遇到不可抗力，像自然灾害、社会突发事件这些不能怪双方的情况，一般是各自承担自己的损失。工程本身受损，还有因为工程损害造成第三人伤亡和财产损失，由发包方负责；承包人的施工机械设备损坏和停工损失，承包人自己担着；停工时，承包人按发包方要求留在场地的必要管理人员和保卫人员的费用，发包方出；工程清理、修复费用，也由发包方承担，工期同样顺延。律图银川
5解答 3.8w浏览 -
不按合同按月付工程款违反了什么[律师回复] 在工程建设里，如果发包人不按合同约定按月支付工程款，这是违反《中华人民共和国民法典》相关规定的，涉及违约和债务履行问题。 从合同方面来说，建设工程合同明确了发包人和承包人双方的权利义务，工程款支付的时间、方式等条款可是合同的重要内容。按月支付工程款是合同规定的债务履行方式，要是没按约定支付，那就构成违约了。按照民法典，要是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，就得承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 从债权债务角度看，承包人按约定完成工程建设，发包人就有支付相应工程款的义务。不按月支付工程款，这就侵害了承包人的合法债权。这种情况下，承包人有权要求发包人支付逾期利息，利息从应付工程价款那天开始计算。要是发包人长期拖欠工程款，承包人还能行使建设工程价款优先受偿权来保障自己的权益。也就是可以和发包人协商把工程折价，或者请求法院把工程依法拍卖，工程款可以从工程折价或者拍卖的价款里优先得到偿付。 要是承包人碰到发包人不按合同按月支付工程款的情况，可以先和发包人协商。要是协商不成，还能通过发送催款函、申请仲裁或者去法院起诉等方法来解决问题。平台精选咨询...
5解答 4.8w浏览
-
施工合同工期可不可以办理延期[律师回复] 施工合同工期可以办理延期，不过要满足一定条件。按照《民法典》，因不可抗力、发包人原因等情况，承包人能要求工期顺延。 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，像自然灾害、政府行为等。遇到这些情况，承包人没办法正常施工，就有权主张工期延期。 发包人原因导致工期延误也很常见。例如，发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，或者没及时支付工程进度款等，这时承包人可以提出工期顺延的要求。 要是承包人需要办理工期延期，得在情况发生后的合理时间内，按合同约定程序向发包人或监理工程师发书面通知。通知里要说明延期原因和预计延误时间，还得附上相关证明材料。 发包人收到通知后，要在合同约定的期限内审核并答复。要是双方对工期延期有争议，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。律图银川
5解答 3.5w浏览
-
施工弄损他人设备要如何进行赔偿[律师回复] 施工弄损他人设备是侵权行为，赔偿要按相关法律规定来。 先确定责任主体。通常施工单位要对施工行为负责，要是施工人员有故意或重大过失，施工单位赔偿后能向其追偿。 接着明确赔偿范围。按照《中华人民共和国民法典》侵权责任编，赔偿包括设备直接损失，也就是修复费用；若设备无法修复，就按市场价格赔重置费用。也可能有间接损失，像因设备损坏导致的停工停产损失等，但间接损失得和侵权行为有直接因果关系，且能合理确定。 之后确定赔偿方式。双方可以先协商赔偿，施工方和受损方就赔偿金额、支付方式和时间等达成一致。要是协商不成，受损方可以去法院起诉，由法院根据证据和事实确定赔偿数额。 处理赔偿问题时，受损方要及时采取措施防止损失扩大，不然扩大部分的损失可能得不到赔偿。双方都要注意收集和保存相关证据，比如设备购买凭证、维修记录、现场照片、视频等，这样在协商或诉讼时能维护自身权益。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
因家暴起诉离婚，多长时间会开庭调解因家暴起诉离婚，开庭调解时间由法院依工作安排而定，无明确法律规定。简易程序立案起三个月内审结，普通程序六个月内审结，实践中法院多在立案一至两个月左右安排调解。遇家暴危及人身安全可申请保护令，法院72小时内裁定，紧急情况24小时内裁定。起诉时收集家暴证据能更好维权。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
家暴流产能要求精神损害赔偿吗家暴导致流产能要求精神损害赔偿。根据法律规定，实施家庭暴力属于法定过错情形，因家暴导致流产，受害者身体和精神遭受痛苦，可在离婚诉讼或单独提起诉讼时，请求施暴方给予精神损害赔偿，法院通常会根据具体情况予以支持。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
父母多年持续家暴法院会如何判父母多年持续家暴，若涉及刑事犯罪，法院会依据《刑法》相关规定，视情节以虐待罪、故意伤害罪等定罪量刑。在民事案件中，如离婚诉讼，法院会认定家暴为过错情形，在财产分割、子女抚养权等方面倾向无过错方，同时可能为受害者发出人身安全保护令。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
131****6792
177****7521
189****3465
