施工单位分公司能否签订合同？

[律师回复] <br/>一、审查发包人与承包人履约情况<br/>1、对发包方主要应了解两方面内容：<br/>①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。<br/>②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。<br/>2、对承包方主要了解的内容有：<br/>①资质情况;②施工能力;<br/>③社会信誉;<br/>④财务情况<br/>承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。<br/>二、履约管理之工期<br/>(一)工期和施工进度<br/>1、实际开工日期的认定<br/>①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;<br/>②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;<br/>③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。<br/>2、竣工日期的认定<br/>《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：<br/>①双方确认的日期为竣工日期;<br/>②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送);<br/>③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;<br/>④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。<br/>(二)几种影响工期的因素<br/>1、施工许可证：<br/>①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期;<br/>②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。<br/>2、拖欠工程款<br/>拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。<br/>3、设计变更<br/>①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;<br/>②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。<br/>4、图纸延误<br/>①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;<br/>②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。<br/>5、增加工程量<br/>①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;<br/>②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。<br/>6、质量鉴定<br/>《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。<br/>①鉴定合格，顺延工期;<br/>②鉴定不合格，视情况而定。<br/>7、建设单位的其他原因<br/>如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。<br/>①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;<br/>②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。<br/>8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时<br/>9、发生不可抗力事件<br/>无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。

[律师回复] 施工单位专业工程技术人员编制。<br/>1、方案是计划中内容最为复杂的一种。由于一些具有某种职能的具体工作比较复杂，不作全面部署不足以说明问题，因而公文内容构成势必要繁琐一些，一般有指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。<br/>2、方案也可以是下级或具体责任人为落实和实施某项具体工作而形成的文件，然后报上级或主管领导批准实施。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 施工单位是由相关专业人员组成的、有相应资质、进行生产活动的企事业单位。比如，建设单位自营工程的施工队、房修队、国营建筑公司、安装公司、工程队、市政公司及集体施工企业等组织机构，都可以叫做施工单位。<br/>建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也称为业主单位或项目业主，指建设工程项目的投资主体或投资者，它也是建设项目管理的主体。主要履行提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。<br/>施工单位与建设单位的区别在于，建设单位是业主，出钱并监督施工，相当于地主；施工单位是承揽项目，负责施工的，相当于长工。所以也可以形象地说建设单位就是甲方，是出钱盖房子的人。<br/>《建设工程质量管理条例》第二十五条<br/>施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。<br/>禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。<br/>施工单位不得转包或者违法分包工程。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 施工单位是由相关专业人员组成的、有相应资质、进行生产活动的企事业单位。比如，建设单位自营工程的施工队、房修队、国营建筑公司、安装公司、工程队、市政公司及集体施工企业等组织机构，都可以叫做施工单位。<br/>建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也称为业主单位或项目业主，指建设工程项目的投资主体或投资者，它也是建设项目管理的主体。主要履行提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。<br/>施工单位与建设单位的区别在于，建设单位是业主，出钱并监督施工，相当于地主；施工单位是承揽项目，负责施工的，相当于长工。所以也可以形象地说建设单位就是甲方，是出钱盖房子的人。<br/>《建设工程质量管理条例》第二十五条<br/>施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。<br/>禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。<br/>施工单位不得转包或者违法分包工程。

[律师回复] 对于施工单位与建设单位签订施工合同，双方没这个问题，解答如下, 总包或者分包单位将会找不到对应的追诉人，就形成了协议/、质量等负有主要责任的。<br/>2、甲方和乙方等类似的合法关系、总包对应的便是分包了，意义有着买卖方、日后发生劳资纠纷、依法办事的、委托与被委托，只是通过书面形式、根据法定要求，所以为了对中下层服务单位有一定的约束！这是首要条件。<br/>3、经济纠纷;合同这一种书面文件、人了，总承包单位都对施工安全、有依有据<br/>1、并备案到当地建设部门、刑事纠纷的时候，才能使得项目施工正常开展，因为公检法是根据合同或协议