签订商品房预约合同后转卖他人是否可以

[律师回复] 1、预售合同在商品房预售时采用，房屋竣工交付使用，买受方付清全部房价款后，可直接办理过户手续。<br/>2、商品房出售合同适用于商品房现居(竣工验收合格取得房地产权证的商品房)销售。<br/>3、因此，现在签的预售合同，交房时不再签出售合同，可以直接办理过户手续。如果预售合同是在1997年5月31日前签订的，仍需按合同本身约定，在房屋交付使用时签订出售合同，方能办理证户手续。

[律师回复] 合同编号：_________<br/>出卖人：_________<br/>买受人：_________<br/>根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：<br/>第一条 项目建设依据<br/>1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。<br/>2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。<br/>3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________.<br/>第二条 商品房情况<br/>该商品房销售许可证号：_________.<br/>商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。<br/>设计用途________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。<br/>建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。<br/>商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。<br/>第三条 计价方式与价款<br/>出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：<br/>1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元。<br/>2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元整。<br/>3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_________币)_________元整。<br/>第四条 付款方式及期限<br/>买受人采取下列第_________种方式付款。<br/>1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写：_________万元)<br/>2、分期付款。<br/>(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)<br/>(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)<br/>(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写：_________元)<br/>3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。<br/>第五条 房产交付<br/>1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的，不得交付。<br/>2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_________.<br/>3、上述相关证明包括：_________.<br/>第六条 产权转移登记及其他相关设施登记<br/>1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。<br/>2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。<br/>3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。<br/>第七条 出卖人逾期交付商品房的处理<br/>除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_________日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_________种约定，追究出卖人违约责任：<br/>1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。<br/>2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。<br/>第八条 买受人逾期付款的处理<br/>买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在 _________日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_________种约定，追究买受人违约责任：<br/>1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。<br/>2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。<br/>第九条 面积确认及面积差异处理。<br/>(一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。<br/>(二)当事人选择按套计价的，不适用本条约定。<br/>(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。<br/>(四)商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_________种方式进行处理：<br/>1、双方自行约定：_________.<br/>2、双方同意按以下原则处理：<br/>(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;<br/>(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。<br/>(五)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_________利率付给利息。<br/>(六)买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

[律师回复] 1、首先看商品房买卖合同中对订金是否有约定，没有约定的话订金应当作为预付款从购房款中扣除；<br/>2、其次如果是“定金”，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债务的担保。债务人履行债务后，定金应抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应双倍返还定金。因此那些说定金不退的说对了一半，除非你违约不买房定金不退，既然已经买了房，就应当从房款中扣除，相当于退了。

[律师回复] 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》“第二条出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效”，对于商品房预售合同，只要是起诉前取得商品预售许可证明就可以，这里是起诉前，而非法庭辩论终结前。

[律师回复] 上诉人：(填写被告人的姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，职业，住址，因何案羁押于何处)<br/>被上诉人：(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)(姓名等基本情况)<br/>上诉人一案，人民法院年月日(年度)字第号刑事，现因不服该提出上诉。<br/>上诉请求： ······(写明上诉人不服原审裁判，要求第二审人民法院部分或全部撤销原裁判，或者要求变更原审裁判，或者要求第二审人民法院重新审判等)。<br/>上诉理由：(具体从以下几个方面着手)<br/>1、认定事实方面，具体提出原审裁判在认定事实上有哪些错误，并阐述否定或变更原审认定的事实根据和证据。<br/>2、适用法律方面，具体提出原审裁判在适用法律方面的错误及有关定性、量刑的不当之处，并论证原审裁判应予变更或撤销的事实依据和法律依据。<br/>3、诉讼程序方面，具体提出原审法院在审理案件、作出裁判的过程中有那些违反诉讼程序之处，并指出纠正的法律依据。<br/>此致 ΧΧ人民法院<br/>附：本上诉状副本 份<br/>上诉人： 年 月 日