标题 洛阳建设工程律师推荐

执业起始情况

鲁世超律师于2022年开启执业生涯，执业证号为1410xxxxxxxxx7858，现任职于河南达兴律师事务所。其服务地区为洛阳，律所联系地址位于洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室（市民之家南）。从执业至今，他累计承办案件已逾100件，在法律实务方面积累了深厚的经验。

专业方向聚焦

鲁世超律师深耕于建设工程领域，已成功办理相关案件70余件。其中，房产案件占比约50%，是其专精所在。同时，他在合同纠纷、债权债务等细分类型上也有丰富的实践经验。此外，在人身损害领域，尤其是交通事故方面，他承办案件达10余件，占比约5%，并且熟悉保险纠纷等关联案件的处理。

典型案件概况

鲁世超律师曾代理一起建工纠纷案件，再审申请人为洛阳XX医院后勤管理有限公司、洛阳XXXX公司，被申请人为李XX。该案件源于建设工程合同纠纷，实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失。一审部分支持其诉求，XX公司等不服上诉，二审维持部分判项并调整工程款数额，XX公司等仍不服申请再审获提审。

律师工作成果

此案经过省高院两次再审。第一次判决委托人需支付停工损失1000万元，经鲁世超律师努力，省高院再审审查后发还一审法院重审。重审一审阶段，法院根据鲁世超律师的辩论和代理意见，将停工损失改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未认定，经鲁世超律师代理省高院提审此案，依法将该材料款予以抵扣。最终，该案为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，有效维护了当事人的合法权益。