装修合同纠纷：业主维权追讨装修款与违约金

2022年初，李X满心期待地与徐州XX公司签订装饰装修合同，将自己的房屋交给对方装修，梦想着早日住进温馨的家。然而，装修进度却停滞不前，这让李X陷入了烦恼，一场装修合同纠纷就此拉开帷幕。

合同签订与纠纷初现

2022年1月1日，李X与徐州XX公司签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，采用“全包”方式装修房屋，约定开工日期为1月3日，工期90天，工程款分三次支付。李X依约支付了前两笔款项，但装修进度在墙面处理阶段停滞。2022年3月6日，房屋墙面出现开裂情况，XX公司同意承担施工质量责任。之后，李X委托北京云亭（徐州）律师事务所的程理想律师处理此事。程理想律师自2022年开始执业，在合同纠纷等领域经验丰富。他深入了解案件情况，收集相关证据，为后续维权做准备。

维权诉讼与法院审理

2022年5月28日，李X向XX公司邮寄《告知函》要求继续履行合同，6月2日，XX公司却出具《停工单通知单》，以李X未支付工程增项款为由停工并解除合同。李X于2023年5月17日起诉至法院，程理想律师作为其委托诉讼代理人出庭。庭审中，程律师指出XX公司未完成装修部分，李X已与第三方签订合同完成装修，并要求XX公司返还剩余装修款、支付违约金和租金损失。法院审理认为，合同合法有效，XX公司构成违约。对于装修款，因XX公司未证明增项协商一致，支持李X要求支付19873元的主张；对于违约金，依法调整为422.8元；对于租金损失，因证据不足不予支持。

判决结果与案件终结

由于XX公司已注销，其唯一股东阚XX依法承担相应法律责任。法院最终判决解除合同，阚XX向李X支付装修款19873元、违约金422.8元，驳回李X其他诉讼请求。案件受理费和公告费按比例分担。在程理想律师的专业代理下，李X的合法权益得到了有效维护。