建设工程纠纷 法律问答
1260
万
解答量
1459
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
公司生产业务是否可承包给员工个人[律师回复] 公司把生产业务承包给员工个人，这事儿在满足一定条件时是可行的。从法律层面看，依据民法典合同编等规定，要是公司和员工商量好了，还通过书面合同把彼此的权利和义务写得明明白白，那这个承包行为一般就是合法有效的。合同里得把承包范围、时间、费用、质量标准以及违约了该怎么办等重要内容都写清楚，这样双方的利益才能有保障。 但有些情况是有限制的。要是这项生产业务需要特定的资质，可员工没有，那这个承包就可能因为违反了法律的强制性规定而不作数。就拿建筑施工来说，必须得有相应的施工资质才行。还有，如果承包行为违反了劳动法律法规，损害了员工的合法权益，比如用承包的名义强迫员工过度劳动，还不给合理的报酬，那这个承包也可能被认定无效。 另外，要是承包的业务涉及公司的商业秘密，那合同里一定得有保密条款，防止员工把秘密泄露出去。 给公司的法律建议是，在把生产业务承包给员工个人时，要认真核查员工是否具备相关业务所需的资质。起草合同要严谨，详细规定双方的权利和义务，特别是劳动报酬、工作时间等劳动权益相关内容。同时，要重视商业秘密的保护，制定好保密条款。这样才能保证合同合法合规，避免不必要的法律风险。平台精选咨询...
5解答 4.7w浏览 -
发包人作为被告应承担哪些责任[律师回复] 发包人作为被告时，承担的责任因具体案件而异，下面是常见的几种责任。 支付工程价款责任是常见情况之一。要是承包人按约定完成了工程建设，可发包人没按合同支付工程款，那发包人就得给承包人支付拖欠的工程款和利息，利息从应付工程价款那天开始算。 停建、缓建赔偿责任也较为常见。要是因为发包人的原因，工程中途停建、缓建，发包人要采取措施弥补或减少损失，还得赔偿承包人停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 未及时检查隐蔽工程，发包人也要担责。隐蔽工程隐蔽前，承包人会通知发包人检查，发包人没及时检查，承包人能顺延工程日期，还能要求赔偿停工、窝工等损失。 质量瑕疵担保责任方面，如果是因为发包人提供的设计有缺陷，提供或指定购买的建筑材料、构配件、设备不符合标准，或者直接指定分包人分包专业工程等导致工程质量问题，发包人要承担相应责任。 在具体案件里，要结合实际情况和证据确定发包人责任。当事人可依据合同约定和相关法律规定主张自己的权利。平台优选咨询...
5解答 3.6w浏览
-
房地产项目破产重整后的工程发包条件谁确定[律师回复] 房地产项目破产重整后工程发包条件的确定是个复杂事儿，受到多个主体的影响，一切都得依据相关法律规定和重整程序来办。 管理人在破产重整里可是关键角色。按照企业破产法，管理人得管理债务人的财产和营业事务。对于房地产项目工程发包，管理人得全方位考虑项目实际情况和重整计划要求等。比如要确定工程质量标准，是达到一般标准就行，还是得达到更高的优质标准；工期要求是多久，是半年完成还是一年完成；承包方式是总价承包还是单价承包等。管理人拟定这些发包条件，就是为了让重整工作顺顺利利，让债务人的财产不贬值还能增值。 债权人会议的作用也不容小觑。债权人的利益和项目重整结果紧紧绑在一起，他们对涉及自身利益的大事儿有发言权。要是工程发包条件会影响债权人的受偿情况，管理人就得把相关方案拿到债权人会议上讨论。债权人可以提出修改建议，还能进行表决。 人民法院会监督整个重整程序。要是发包条件的确定有争议，或者可能损害债权人、其他利害关系人的合法权益，法院就会出手审查并作出裁定，保证发包条件合法、公平、公正。 法律建议：管理人拟定发包条件时，要多做调查研究，充分考虑各方利益；债权人要积极参与债权人会议，维护自己的权益；如果对发包条件有疑问，各方都可以咨询专业律师，避免合法权益受损。律图平凉
5解答 4.9w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
非法转包造成损失由谁承担非法转包造成损失，责任承担主体需分情况确定。依据相关法规，转包人与转承包人对损失承担连带赔偿责任，二者均存在过错。若发包方对非法转包有过错，如未严格审查，需按过错程度担责。此外，实际施工人施工有过错致损，自身也要担责。总体而言，各方通常按过错大小分配责任。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
项目经理内部承包合同有效吗项目经理内部承包合同效力需具体分析。若符合以下条件合同有效：一是主体适格，承包方为企业内部职工且存在劳动关系；二是内容合法，不违反法律法规强制性规定；三是企业对项目有一定管理，如提供资金等支持并监督质量安全。若名为内部承包，实则转包给无资质个人，合同因违反相关规定无效。判断需综合多方面考量。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
分包如何代位起诉发包人分包人代位起诉发包人，需满足一定条件，如分包人对承包人的债权合法且到期、承包人怠于向发包人行使到期债权并对分包人造成损害等。起诉时，应向有管辖权的法院提交起诉状及相关证据，通过法律程序向发包人主张权利。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
176****8142
180****4116
139****2618
