河北省建设工程施工合同

[律师回复] 发包人(全称)：__________________<br/>承包人(全称)：__________________<br/>根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就<br/>工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：<br/>一、工程概况<br/>1.工程名称：___________________________。<br/>2.工程地点：___________________________。<br/>3.工程立项批准文号：__________________。<br/>4.资金来源：___________________________。<br/>5.工程内容：___________________________。<br/>群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。<br/>6.工程承包范围：<br/>_____________________________________________。<br/>二、合同工期<br/>计划开工日期：_________年_________月_________日。<br/>计划竣工日期：_________年_________月_________日。<br/>工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。<br/>三、质量标准<br/>工程质量符合___________________________标准。<br/>四、签约合同价与合同价格形式<br/>1.签约合同价为：<br/>人民币(大写__________________) (￥_________元);<br/>其中：<br/>(1)安全文明施工费：<br/>人民币(大写__________________) (￥_________元);<br/>(2)材料和工程设备暂估价金额：<br/>人民币(大写__________________) (￥_________元);<br/>(3)专业工程暂估价金额：<br/>人民币(大写__________________) (￥_________元);<br/>(4)暂列金额：<br/>人民币(大写__________________) (￥_________元);<br/>2.合同价格形式：__________________。<br/>五、项目经理<br/>承包人项目经理：__________________。<br/>六、合同文件构成<br/>本协议书与下列文件一起构成合同文件：<br/>(1)中标通知书(如果有);<br/>(2)投标函及其附录(如果有);<br/>(3)专用合同条款及其附件;<br/>(4)通用合同条款;<br/>(5)技术标准和要求;<br/>(6)图纸;<br/>(7)已标价工程量清单或预算书;<br/>(8)其他合同文件。

[律师回复] 您好，针对您的河北建设工程施工合同纠纷如何告人问题解答如下, 河北建设工程施工合同纠纷如何告人<br/>这一问题，解答如下：<br/>发生纠纷后，建议双方先协商处理；实在协商不了的，可以去维权。<br/>《民事诉讼法》规定的方式有书面和口头两种。对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民管辖被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民管辖。必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织有明确的被告有具体的诉讼请求和事实、理由属于人民受理民事诉讼的范围和受诉人民管辖。<br/>应当向人民递交状，并按照被告人数提出副本。<br/>状应当记明下列事项:<br/>(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式<br/>(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息<br/>(三)诉讼请求和所根据的事实与理由<br/>(四)证据和证据来源，证人姓名和住所。

[律师回复] 您好，针对您的河北建设工程施工合同纠纷诉讼期限是多久问题解答如下, 河北建设工程施工合同纠纷诉讼期限是多久<br/>这一问题，解答如下：<br/>《民法总则》规定，向人民请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。<br/>诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民不予保护有特殊情况的，人民可以根据权利人的申请决定延长。

[律师回复] 您好，针对您的河北建设工程施工合同纠纷起诉时效怎么算问题解答如下, 河北建设工程施工合同纠纷时效怎么算<br/>这一问题，解答如下：<br/>《民法总则》规定，向人民请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。<br/>诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民不予保护有特殊情况的，人民可以根据权利人的申请决定延长。

[律师回复] 对于河北省建设工程合同，合同示范文本由协议书、通用条款、专用条款和附件四部分组成，适用于我省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。