个人向单位借条格式范本内容是什么？

[律师回复] 内外墙抹灰合同<br/>甲方：<br/>乙方：<br/>根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律，法规结合台州市本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同。<br/>工程概况<br/>1、工程名称：临海监狱民警办公综合楼<br/>2、结构形式：框架八层局部九层<br/>3、建筑面积：约120002<br/>二、承包范围及内容<br/>1、承包范围：通过双方商议，甲方拟将该工程所有内外墙抹灰工程（外墙含保温抹灰）分包给乙方。<br/>2、承包方式：包工（施工用具除升降机由甲方提供外，其余工具、用具由乙方自行解决包括室内工作三级电箱和照明器具）<br/>三、工作内容：<br/>1、室内墙柱面抹灰、门窗护角；室外墙柱面的砂浆抹灰和保温抹灰。（外墙含线条抹灰、天沟抹灰）楼梯间墙、天棚、电梯井道及管道井等除主体结构施工以外的一切抹灰施工内容。（含内外墙钉铁丝网）<br/>2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。<br/>3、其它双方约定的工作内容。<br/>四、劳务报酬及支付<br/>1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。<br/>2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式：<br/>内墙抹灰：10元/2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算）<br/>外墙抹灰：20元/2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算）<br/>工程款的支付：以乙方每个月所完成的工程量75%付款，在每月的10号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计人员为准。<br/>五、 工期<br/>双方约定工期为50天。每推迟一天罚款1000元，实际以甲方的施工计划安排为准。<br/>六、工程质量<br/>整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。<br/>1、抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。<br/>~ 1 / 3 ~<br/>2、抹灰表面平整度不超过2㎜（2靠尺）立面垂直不超过3㎜（2靠尺），阴阳垂直度不超过2㎜线条必须平直，圆弧面抹灰须圆滑流畅。<br/>3、净开间（进深）允许偏差﹢﹣15mm，极差20mm；净高度﹣15mm，极差20mm。<br/>为了控制施工过程质量，施工过程中甲方有权向乙方采取如下的质量保证管理措施：<br/>1、梁柱和砖接头处不按规定贴纤维网的发现一次罚款50元。（框架部分）<br/>2、不带安全帽发现一次罚款50元。<br/>3、门窗洞口不按工长要求的大小施工造成返工的发现一次罚款50-100元<br/>4、不服从现场管理人员管理，一次罚款100元，情节严重的罚款200元。<br/>5、不工完场清，一次罚款500元。<br/>6、外墙梁柱和砖接头处不按规定钉铁丝网的发现一次罚款100元<br/>七、安全文明施工<br/>1、乙方必须按照安全操作规范进行施工，承担因乙方自身原因造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。<br/>2、乙方必须对操作人员进行安全教育，提供各种劳保用品，<br/>3、乙方应严格执行建设主管部门及其他有关部门的施工现场管理规定，做到文明施工，工完场清，材料应堆放整齐。<br/>4、乙方不得随意浪费甲方提供材料，如发生超定额含量外浪费情况，对乙方按扣除总价款的10%进行处罚。<br/>5、如发生安全事故，乙方第一时间先送当事人去医院，每起安全事故发生在3000元以内的（含3000元）由乙方自己承担，每起安全事故超出3000元部分的由甲乙双方按5：5比例承担，（医药费由乙方先自行垫付，等当事人身体恢复痊愈后再跟甲方结算）。<br/>6、乙方进场施工人员必须提供一份身份证和外地人员的暂住证复印件给甲方，如不提供所造成的一切后果由乙方自己负责。<br/>八、禁止转包<br/>1、乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则，甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩罚。<br/>2、转包是指建筑施工单位以赢利为目的，将承包的工程转包给其他的施工单位，不对工程承担任何技术、质量、经济法律责任的行为。<br/>九、终止合同规定：<br/>乙方有下列情况之一者，甲方权终止合同，所做工程视其实际情况而定，但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。<br/>~ 2 / 3 ~<br/>1、质量达不到工程验收标准要求。 <br/>　<br/>2、不服从甲方人员的指挥。 <br/>　<br/>3、中途无故停工。 <br/> <br/>4、发生违法行为。 <br/>本合同一式两份，甲、乙方各执一份<br/> 甲方： 乙方：<br/> 日期： 日期：

[律师回复] 您好，针对您的合同承诺的格式范文内容是什么问题解答如下, 合同承诺的格式范文内容是什么<br/>贵司与 就 施工项目(以下简称“该工程”)签订《建设工程施工合同》，本人 是该项目的实际施工承包人，为明确本人的责任，本人特向贵司郑重承诺如下：<br/>1、《建筑工程施工合同》记载的各项条款视为本人的意思表示。接受合同条款的约束，所有合同中乙方应该承担的各项责任均由本人承担。<br/>2、严格遵守合同签订的工期、质量标准、安全、文明施工、质量保修等责任，对主体质量承担质量终身责任。对本项目施工期间的安全工作负经济责任，出现安全事故所需费用由本人承担。按合同要求做好建筑工程的质量保修，在建筑工程质量保修书规定的保修期内出现的施工质量问题负责保修，费用由本人承担。<br/>3、本人承诺与业主沟通及时拔付工程进度款，工程进度款转入公司规定账户，按公司规定本工程所用的主要材料、主要设备购买(租赁)资金(此款本人签字供货发票)由公司统一与供应商签订供货协议、统一账户支付。<br/>4、本人承诺本工程施工的项目经理、项目技术负责人、质量管理人、安全管理人的基本工资、社保由工程款中预留公司，公司每月按时发放及缴纳社保资金。<br/>5、本人承诺本工程施工的所有施工人员工资、各项材料采购、各种设备(租赁)，本人保证按时付款，业主资金未到位时由本人垫付，所有经济责任由本人承担。<br/>6、因本工程致使贵司涉及诉讼或被政府相关部门处罚的，一切经济损失(包括但不限于工人工资、材料款、工程款、机械使用费、工伤赔偿、诉讼费、律师代理费及行政罚款等)由本人承担。若贵司先行承担或垫付的，贵司可向本人追偿。<br/>7、因承包本工程引起的所有经济、法律责任均与贵司无关，若因与本工程<br/>承诺人：<br/>年 月 日

[律师回复] 甲　方（用人单位）：＿＿＿＿ <br/> 单位名称：＿＿＿＿ <br/> 地　址：＿＿＿＿ <br/> 法定代表人（主要负责人）： ＿＿＿＿ <br/> 工商登记类型：＿＿＿＿ <br/> 联系电话：＿＿＿＿<br/> 乙　方（劳动者）：＿＿＿＿ <br/> 姓　名：＿＿＿＿ <br/> 身份证号码：＿＿＿＿ <br/> 家庭住址：＿＿＿＿ <br/> 联系电话： ＿＿＿＿<br/> <br/> 甲乙双方依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本劳动合同，共同信守以下条款。 <br/> <br/>一、合同期限 <br/> <br/>1、甲乙双方约定按下列第 ＿＿种方式确定“劳动合同期限”。 <br/> ⑴固定期限：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。其中试用期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止（违法约定试用期的，按照国家规定执行）。 <br/> ⑵无固定期限：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起。 其中试用期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止（违法约定试用期的，按照国家规定执行）。 <br/> ⑶以完成＿＿＿＿工作（任务）为期限，自＿＿＿＿年＿＿月 日起至完成本项工作任务时止。 <br/> <br/>2、甲方为乙方提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，双方约定服务期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止（双方可另行签订服务期协议）。 <br/> <br/>二、工作地点和工作内容 <br/> <br/>1、乙方的工作地点为＿＿＿＿ 。 <br/> <br/>2、根据甲方需求，经过双方协商，乙方的工作岗位为＿＿＿＿（此款未填写的，按照乙方签订本合同时所在的实际工作岗位确定）。甲方因生产经营发生重大变化，确需调整乙方工作岗位的，经与乙方协商，可依法调整乙方的工作岗位。 <br/> <br/>3、甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家法律法规规定的劳动标准和甲方依法制订并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。 <br/> <br/>三、工作时间和休息休假 <br/> <br/>1、乙方的工作岗位采用以下方框内打“√”一种工时制度（未选择或选择无效的视为实行标准工时工作制）。 <br/> □⑴标准工时工作制； <br/> □⑵不定时工作制； <br/> □⑶综合计算工时工作制。 <br/> 实行不定时工作制或综合计算工时工作制的，须按规定报批后实施，未经审批的选择无效。 <br/> <br/>2、甲方严格遵守国家规定的工作时间和休息休假制度，控制加班加点，保证乙方的休息和身心健康，甲方因生产经营需要必须安排乙方加班的，应当与工会和乙方协商后，可以延长工作时间。甲方应当依法支付其加班工资。 <br/> <br/>3、乙方的带薪假期和医疗期按国家有关规定执行。乙方因病需要休息的，应当出具医院的病假证明，并按甲方依法制订的规章制度履行请假手续，甲方要求审核复查的，乙方应当配合。 <br/> <br/>4、甲方应当建立劳动考勤制度，书面记录乙方的出勤情况，每月与乙方核对，并由乙方签字。 <br/> <br/>四、劳动报酬 <br/> <br/>1、甲方根据本单位生产经营特点和经济效益，依法自主确定工资分配制度和工资支付制度。乙方提供正常劳动的，甲方应当按照依法制定的集体合同和工资制度确定乙方的工资标准，并不得低于当地最低工资标准。 <br/> <br/>2、乙方试用期月工资＿＿元，试用期满后月工资＿＿元。甲方每月＿＿日前将工资以货币形式支付给乙方本人（含甲方通过银行纳入乙方工资专用账户），并同时提供乙方的工资清单。乙方有权查询和核对本人的工资。双方对劳动报酬约定不明确的，按照国家相关规定执行。 <br/> <br/>3、甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等，合理提高乙方工资。乙方的工资增长办法按照＿＿确定。 <br/> <br/>（1）集体合同； <br/> <br/>（2）工资集体协商协议； <br/> <br/>（3）内部工资正常增长办法； <br/> <br/>（4）＿＿＿＿＿＿＿＿。 <br/> <br/>4、甲方确因生产经营困难，资金周转受到严重影响，无法在约定的工资支付周期内支付乙方工资的，应当以书面形式说明情况，在征得工会或者职工代表大会（职工大会）的同意后，可以延期支付工资，但最长不得超过三十日。 <br/> <br/>5、甲方非因乙方原因停工、停产、歇业，在一个工资支付周期内的，视同乙方提供正常劳动并支付其工资。超过一个工资支付周期，甲方没有安排乙方工作的，按照不低于当地最低工资标准的百分之八十支付乙方的生活费。国家另有规定的，从其规定。 <br/> <br/>6、双方解除或者终止劳动关系的，甲方应当自劳动关系解除或者终止之日起两个工作日内一次性付清乙方的工资。 <br/> <br/>五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 <br/> <br/>1、甲方应依法为乙方提供必要的劳动条件和劳动保护，建立健全生产工作规范，保障乙方享有劳动权利和履行劳动义务。 <br/> <br/>2、甲方依法制定劳动安全卫生制度，提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对乙方进行劳动安全、卫生教育，防止事故发生，减少职业危害，保证安全文明生产。甲方安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查，并在乙方离职前进行职业健康检查。 <br/> <br/>3、乙方应接受甲方管理及岗位技能培训，不断提高业务素质和劳动技能，严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。 <br/> <br/>4、依据国家规定，女职工和未成年工享受特殊保护。 <br/> <br/>六、劳动纪律 <br/> <br/>1、甲方应依法制定和完善劳动纪律和规章制度，其内容不得与国家法律、法规和政策相抵触。乙方应严格遵守甲方依法制定的劳动纪律和规章制度。 <br/> <br/>2、甲方制定的规章制度应符合法定程序，并经公示或告知，为乙方知晓。 <br/> <br/>七、社会保险及福利待遇 <br/> <br/>1、甲、乙双方必须依法参加社会保险，按时足额缴纳各项社会保险费。属于乙方个人应缴纳的部分，由甲方在乙方工资中代扣代缴。 <br/> <br/>2、甲方应当创造条件，改善集体福利，逐步提高乙方福利待遇。乙方发生工伤事故，甲方负责及时救治，并在规定的时间内向劳动和社会保障行政部门提出工伤认定申请，依法办理劳动能力鉴定，为乙方享受工伤待遇履行必要的义务。乙方应当享受的工伤待遇按照国家规定执行。 <br/> <br/>八、劳动合同订立、变更、解除、终止 <br/> <br/>1、经双方协商一致，本合同可以变更。一方要求变更的，应当将变更要求书面送交另一方，另一方应当在收到之日起十五日内作出书面答复。逾期未作出书面答复的，视为不同意变更本合同。变更本合同应当采用书面形式，注明变更日期。 <br/> <br/>2、甲、乙双方订立、解除、终止本合同按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关规定执行。当乙方符合签订无固定期限劳动合同条件时，除乙方书面要求不签订无固定期限劳动合同外，甲方未与乙方订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向乙方支付二倍的工资。 <br/> <br/>3、本合同解除、终止履行，甲方应当在解除或终止时向乙方出具解除或者终止劳动合同证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定或甲方的规章制度，办理工作交接。甲方依法应当支付给乙方经济补偿金的，在乙方办结工作交接的同时支付。 <br/> <br/>4、本合同期限履行结束后，甲方未及时与乙方办理终止或者续订劳动合同手续，乙方仍在甲方安排的工作岗位工作的，视为双方同意以本合同约定的除合同期限以外的其它条件继续履行。 <br/> <br/>5、甲方需要调整乙方工作地点的，双方应当协商，协商不成的，视为甲方提出解除本劳动合同。 <br/> <br/>九、违反劳动合同的责任 <br/> <br/>1、劳动合同依法订立，即具有法律约束力，双方应当严格履行。 <br/> <br/>2、甲方违法解除或终止本合同，乙方要求继续履行的，甲方应当继续履行；乙方不要求继续履行或者本合同已经不能继续履行的，甲方应当按照《中华人民共和国劳动合同法》规定的经济补偿金标准的二倍向乙方支付赔偿金。 <br/> <br/>3、双方解除本合同以及终止本合同不再续订的，甲方未按规定办理档案和社会保险关系转移手续的，甲方按照每拖延一个月支付给乙方相当于当地一个月最低工资标准的补偿，不满一个月的按一个月计算。 <br/> <br/>4、乙方违反服务期约定解除劳动关系的，应当向甲方支付违约金，违约金支付数额或计算方式为 ＿＿＿＿ 。（违约金数额不得超过甲方为乙方提供的培训费用。未约定服务期或不符合约定服务期条件而约定的，本款填写无效） <br/> <br/>十、商业秘密 <br/> <br/>1、乙方掌握甲方商业秘密的，双方应当另行签订保守商业秘密协议（乙方的工作岗位不符合商业秘密范畴的，协议无效）。 <br/> <br/>2、双方签有保守商业秘密协议的，乙方同意在解除或终止本合同后的＿＿月之内（不超过24个月），不到与甲方生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位工作，或者自己开业生产、经营（含投资）同类产品、从事同类业务，在未经甲方书面许可的情况下，也不得向任何第三方以任何形式披露甲方商业秘密。甲方同意按月支付给乙方保守商业秘密经济补偿金＿＿元（不得低于本合同约定的月工资标准的三分之一），并在乙方履行竞业限制前支付，甲方未支付或未足额支付给乙方保守商业秘密经济补偿金的，乙方可以不履行保守甲方商业秘密和竞业限制义务。乙方违反约定的，应承担甲方因此而造成的直接经济损失，并支付给甲方违约金＿＿元。 <br/> 十<br/>一、双方共同信守的其他条款 <br/> <br/>1、双方均遵守国家计划生育政策，严格依法履行各自的义务。 <br/> <br/>2、双方应当严格遵守《住房公积金管理条例》等相关规定。 <br/> <br/>3、 ＿＿＿＿＿＿＿＿<br/> 十<br/>二、劳动争议处理 <br/> <br/>1、甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以申请调解或仲裁，对仲裁裁决不服的可依法提起诉讼。 <br/> <br/>2、提出劳动争议仲裁的一方，应在法律规定的时效内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 <br/> <br/>3、甲方违反劳动法律、法规等国家规定，损害乙方合法权益的，乙方有权向劳动保障行政部门和其它有关部门举报。 <br/> 十<br/>三、其它 <br/> <br/>1、劳动合同期内，乙方户籍地址、居住地址、联系方式等发生变化的，应当及时告知甲方，以便联系。 <br/> <br/>2、本合同未及事宜以及本合同约定的内容与国家规定有抵触的，均按国家有关规定执行。 <br/> <br/>3、本合同不得涂改，不得代签。<br/> <br/>4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 <br/> <br/>5、本合同自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效（本款未填写的，自本合同期限起始之日生效）。<br/>甲方签章：＿＿＿＿ 　乙方签字：＿＿＿＿ <br/> 法定代表人或负责人签字（章）：＿＿＿＿ <br/> ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 <br/> 劳动合同鉴证机关（章）：＿＿＿＿ 鉴证员：＿＿＿＿

[律师回复] 二手房购房合同一<br/>　　甲方(出售方)：<br/>　　乙方(购买方)：<br/>　　甲乙双方及中介方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就<br/>　　乙方购买甲方房屋，并委托中介方办理过户事宜达成协议如下：<br/>　　<br/>一、甲方自愿将其座落于 区 路 号 小区 号楼 号，建筑面积 平方米(地下室 平方米)， 结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。<br/>　　<br/>二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币 元<br/>　　(大写： 元)。甲乙双方共同委托中介方办理过户手续，甲乙双方应予以积极协助。<br/>　　<br/>三、甲方保证上述房地产权属清晰，无争议;未被判决、裁定限<br/>　　制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。<br/>　　<br/>四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方承担。<br/>　　<br/>五、违约责任：<br/>　　<br/>(一)甲方不能如期签订《房地产买卖契约》，或者甲方在办理过<br/>　　户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的过户手续所产生的费用，甲方应全部承担。并向乙方支付总房款10%的违约金。<br/>　　<br/>(二)乙方不能如付款，或者乙方在办理过户过程中违约，并导<br/>　　致最终不能办理过户手续的;在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用，乙方应全部承担。<br/>　　并向甲方支付总房款10%的违约金。<br/>　　<br/>六、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承担违约责任，本合同自动终止。<br/>　　<br/>七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中，若约定条款与前条款有异议，以约定条款为主，约定条款具有优先效力。<br/>　　<br/>八、其他约定事项：<br/>　　<br/>九、本协议经三方签章后生效，一式两份，份每份共两页，甲、乙、双方各执一份，具有同等法律效力。<br/>　　甲 方： 乙 方：<br/>　　身份 证号： 身份 证号：<br/>　　地 址： 地 址：<br/>　　电 话： 电 话：<br/>　　年 月 日

[律师回复] 监护人证明书<br/>一、监护人证明书的格式<br/>监护人证明书<br/>(1)若被监护人未满十八周岁的：<br/>兹证明_______，男/女，于___年__月__日出生， _______的生父是_______(现健在/已故)。_______生母是_______(现健在/已故)。 的法定监护人是 (父母健在的，可任选父母其中一人) 。<br/>(2)若被监护人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的精神病人的：<br/>兹证明_______，男/女，于___年__月__日出生， _______的生父是_______(现健在/已故)。_______生母是_______(现健在/已故)。______的配偶是 ______(针对已婚的情况)。<br/>_______的法定监护人是_______(可根据《中华人民共和国民法通则》第十七条规定依次选择监护人)<br/>二、监护人证明书办理：<br/>前一顺序有监护资格的人无监护能力或者对被监护人明显不利的，人民法院可以根据对被监护人有利的原则，从后一顺序有监护资格的人中择优确定。被监护人有识别能力的，应视情况征求被监护人的意见。监护人可以是一人，也可以是同一顺序中的数人。被指定人对指定不服提起诉讼的，人民法院应当根据上述规定，作出维持或者撤销指定监护人的判决。如果判决是撤销原指定的，可以同时另行指定监护人。此类案件，比照民事诉讼法规定的特别程序进行审理。在人民法院作出判决前的监护责任，一般应当按照指定监护人的顺序，由有监护资格的人承担。<br/>有监护资格的人之间协议确定监护人的，应当由协议确定的监护人对被监护人承担监护责任。对于担任监护人有争议的，应当按照民法通则的以下规定，由有关组织予以指定。未经指定而向人民法院起诉的，人民法院不予受理：没有上述规定的监护人的，由未成年人的父、母的所在单位或者未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门担任监护人。对担任监护人有争议的，由精神病人的所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会在近亲属中指定。对指定不服提起诉讼的，由人民法院裁决。<br/>~ 1 / 2 ~<br/>有关组织依照民法通则规定指定监护人，以书面或者口头通知了被指定人的，应当认定指定成立。被指定人不服的，应当在接到通知的次日起三十日内向人民法院起诉。逾期起诉的，按变更监护关系处理。监护人被指定后，不得自行变更。擅自变更的，由原被指定的监护人和变更后的监护人承担监护责任。